外墻真石漆工程施工合同模板(2)
外墻真石漆工程施工合同模板
15、本次合同甲方提供的材料如下：
注：乙方施工中如材料超出5%以上，超出部分材料費由乙方全部承擔，節省10%以上，視同超出，乙方同樣承擔責任(甲方隨時根據現場實際施工進行抽檢)
16、工期延誤：因以下原因造成工期延誤，工期相應順延，戰爭、地震、火災、連續降雨，35℃以上高溫，5℃以下低溫，不適宜涂料施工的天氣。
17、設計變更或工程量增加，新增工程量，按合同原定進度，增 加相應工作日。甲方供料延誤，所造成的經濟損失由甲方承擔。
18、以上各條的變更，需雙方在工程指令單上簽字蓋章確認，方 可與本合同并生效。
第六條 違約責任
1、乙方做外、土建、門窗、欄桿及其他成品保護，對分包成品做好保護成品。
2、拖延工期：乙方必須按照本合同規定的施工工期完成全部工 程量，扣除符合本合同第七條規定的可延期時間仍然拖延工期，則按 每延期一天罰款人民幣叁仟元的違約金賠償給甲方。
第七條 清理
1、乙方施工完成后負責對墻面或其它部份門窗、欄桿及其他成品施工中自身污染的墻面無償進行清理，保持整潔至工程交付驗收。 第八條 保修期
1、保修期為1年，如在保修期內因發現由于施工質量所造成 的問題，均由乙方負責保修(分析責任原因)。
2、施工質量：施工質量問題由權威質監部門作出鑒定，責任一 方承擔檢測費用。
3、安全工作：所有安全有乙方自行負責。 第九條 現場處罰重點聲明：
1、不帶安全繩、安全扣、安全帽(安全帽未系扣)或赤腳、穿拖 鞋、赤膊進入施工現場一次一人處罰金200元，處罰警告后不整改一 次一人給予10OO元罰款。
2、乘坐貨梯上下、酒后進入施工現場、吊繩施工中使用手機，一人一次處罰300元。
3、在施工現場隨地大小便、打架斗毆、謾罵、不服從甲方管理一人一次處罰500元-5000元。
4、施工作業防護措施不到位或不按規范使用電源、電動工具，立即整改，并一次處罰500元以上，1000元以下。
5、工程施工質量不符合標準一次處罰500元-5000元，并承擔所有返工材料損失，惡意或偷減、更改施工程序一次處罰1000元，承擔所有返工材料損失(包括低溫、陰雨施工材料損失全部由乙方承擔)
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
外墻真石漆工程施工合同范文3
甲方：(以下簡稱甲方) 乙方： (以下簡稱乙方)
為保護甲乙雙方的合法權益，保證施工工程的質量和工期，根據《中華人民共和國經濟合同法》甲乙雙方本著公正、誠實、守信的原則達成一致意見并簽訂本合同，雙方愿意共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：眾興塑業2#廠房夾芯板墻真石漆工程
2、施工地點： 天長經濟開發區經二路
3、施工范圍：眾興塑業2#廠房東夾芯板墻真石漆
二.承包內容和范圍： 包工包料
工序：夾芯板表面處理→刷一遍底漆→批兩遍外墻膩子→噴兩遍外墻真石漆→后刷一遍面層膠。
乙方所有材料的搬運清理及材料歸還均由乙方負責并按要求放回指定地點。
本工程承包方式：①單包工程，業主供氟碳漆，真石漆，罩光漆。施工方負責各種工具，腳手，輔助材料，電線，電箱等。②雙包工程即包工包料，施工方負責氟碳漆，真石漆，罩光漆及各種工具，腳手，輔助材料，電線，電箱等。
三、承包方式及付款方式
1、承包方式
真石漆 元/平方米(不含稅價)，驗收后以實際工程量結算。
2、付款方式
①、本工程甲方不預付工程款，合同內容全部完工驗收合格付結算總價30%，三月后付結算總價的30%，六月后付結算總價的30%，余款10%作為質保金，一年無質量問題一次付清(無息)。
②、質保金退還：甲方在本工程完工驗收合格后一周內一次性退給乙方。
四、工程保修金及保修期
1、工程保修金：按本工程總結算價的10%作為工程質量保修金，保修期滿無質量缺陷一周內無息付清。
2、保修期：質量保修期從工程竣工(業主)驗收合格之日算起1年。
3、保修期間若發生工程質量問題需維修的，在收到維修通知單三天內務必到場處理;否則，甲方有權委托其它人進場維修，所發生的相關維修費在保修款中扣除。
五、施工質量和標準
施工時，乙方嚴格按按規范和甲方要求，進行施工，對夾芯板表面用鋼絲刷或清潔球處理，增強附著力，防脫落，用膠帶粘貼分格，規格大小按原墻面色澤一致，無明顯流掛，飾線平直，保證工程表面基本平整，不存在裂縫、起鼓，陰陽角不直等，其他達到甲方工程要求。
六、工期： (天)
七. 安全要求
1、乙方進場前必須進行安全知識和班前教育，必須戴安全帽、穿軟底鞋，特殊部位必須系好安全繩。 對不能適應高空作業人員禁止進場作業。
2、文明施工，在施工現場不準打架、斗毆，不準酒后作業，不準私自電線亂拉亂搭，不準生火做飯，如發現罰款500元/次。
3、施工現場安全文明施工由施工方負責，高空作業，安全用電必須有專業安全員管理，出現一切安全責任，均由施工方自行承擔，與甲方無關。
4、如因乙方責任造成安全事故賠償糾紛的，乙方不積極主動處理，使受害人起訴甲方，經勞動人事仲裁委員會或法院裁定判決甲方賠償受害人損失的，甲方有權向乙方提出全額索賠，并在乙方工程結算款中扣除。
八、職責
甲方職責
1、甲方負責提出施工驗收標準和施工工藝要求。
2、負責與現場單位協調，為乙方順利施工創造條件。
3、負責提供施工原材料。
4、負責施工現場的安全及質量檢查監督。
5、組織施工單位及相關部門對工程的驗收。
6、負責及時支付工程款。
乙方責任：
1、嚴格按照甲方確定的施工要求進行施工。
2、組織人員進場，并保證施工質量，按時完工。
3、在施工期間做好現場防火，防盜及安全生產工作，施工中若發生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方負責。
4、施工所需工具，機械由乙方負責配備。
5、乙方工人進入現場需自己配備安全措施，如安全繩，安全帶，安全帽等，移動腳手架，需配備安全網。
6、負責保管由乙方提供的材料及工具，如丟失或損壞由乙方自負。
7、如出現材料的丟失或材料超出消耗，及施工質量造成的損失，其材料等費用，由乙方負責。
8、乙方必須服從甲方現場項目負責人及部門的管理，檢查，監督。
九、違約責任
甲乙雙方嚴格按照合同條款履行各自的責任，如有違約，違約方承擔一切責任。
十、附則
本合同一式二份，雙方各執一份，本合同自雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了外墻真石漆工程施工合同的人還看了：