建筑圍墻施工合同范本_建筑圍墻施工合同格式(2)
建筑圍墻施工合同范文篇三
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工合同示范文本》及其他相關規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，經甲乙雙方友好協商，達成一致意見，簽訂本合同，以茲共同遵守。
第1條 工程名稱、工程地點
1.1工程名稱：武陟力威新能源設備制造有限公司廠區圍墻。
1.2工程地點：。武陟縣喬廟鄉前趙村力威廠區。
第2條 承包范圍、承包方式
2.1承包范圍：工程范圍包括圍墻地基和圍墻主體。北圍墻長415米、西圍墻長135米，南圍墻長415米、東圍墻長135米。
2.2施工內容包括：基礎墊層(60cm寬40cm厚3:7灰土墊層);基礎(50cm高磚基礎2層，37cm高磚基礎2層);西、北方向兩個圍墻墻體砌筑2.5m高磚圍墻，頂部做高60mm、外伸60mm磚壓頂房;東、南方向兩個圍墻墻體砌筑0.85m高磚;四面墻體每隔4米砌筑一個墻垛，墻垛要求砌筑37cm寬;墻體不做粉刷。
2.3承包方式：包工包料。
第3條 合同價款
3.1本合同總價為
3.2本合同價款包括施工所需要的全部費用，包人工、包機械、包材料、包工期、包質量、包安全文明、包措施費、包施工用水用電費、已完成工程的成品保護費、可能發生的材料的二次搬運費等施工中須發生的一切費用以及管理費、利潤(不包含稅金，乙方提供村委會收據)等全部費用。
第4條 工期
4.1工期：日歷天，開始工作日期為年月日。
4.2因乙方原因，不能按期開工或中途無故停工，影響施工進度，工期不予順延。
4.3因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、及不可抗力因素影響，導致連續停工 8 小時以上，經甲方審核確認并加蓋甲方公章后工期相應順延，但甲方不承擔乙方由此造成的窩工、停工損失。
第5條 工程變更
根據工程需要，甲方下發的設計變更通知單，乙方不得拒收，并嚴格按照變更要求進行施工。若增加工程施工量，工程費用另外計算。
第6條 竣工結算
工程完工經驗收合格后，按實際驗收合格的工程進度進行結算。
第7條 付款方式
7.1乙方向甲方提供賬號，甲方以銀行劃款的方式進行結算。
7.2材料進場甲方支付第一筆款7.3乙方將圍墻墻體砌筑1m高后甲方支付第二筆款
7.4乙方將圍墻墻體完工后甲方支付第三筆款
7.5甲方預留元作為質保金，工程完工一年后支付
第8條 甲方工作
8.1開工前3天，向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明一份，并向乙方進行現場交底，辦理施工所涉及的各種配合、協調工作。
8.2指派為甲方駐工地代表，聯系電話：同履行。對工程質量、進度、安全進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續及其他事宜。
第9條 乙方工作
9.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，制定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
9.2嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。
9.3乙方自備管線設施，承擔在本工程施工期間所發生的水費、電費。
9.4承擔在本工程施工期間所發生的安全事故、治安、刑事案件所造成的一切損失，并負全部法律責任。
第10條 工程質量
10.1工程質量：合格(符合國家現行有關規范及質量要求)。
10.2符合設計要求。
10.3 按照有關法律、法規規定，乙方對所承包的工程質量負無限責任。 10.4乙方每完成一項工程，必須經甲方驗收合格，方準進入下道工序。 10.5乙方應隨時接受甲方對工程質量進行監督檢查，因乙方施工的質量問題造成的損失及工期延誤，乙方承擔全部責任及費用。
10.6乙方必須遵守甲方制訂的工程質量管理辦法，對公司組織的三級大檢查中發現的質量問題，乙方必須認真進行整改、回復。
10.7乙方承包的工程，在竣工驗收后由于質量問題引起的索賠，甲方直接從質保金中扣除賠償金，不足部分，由乙方另行支付。
10.8由于乙方施工質量存在瑕疵，造成工程質量重大缺陷或驗收不合格，乙方承擔全部責任及費用。
第11條 工程驗收
11.1由于乙方原因造成質量事故，返工費用由乙方承擔，工期不予順延。 11.2工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收申請。甲方自接到驗收申請5日內組織相關部門進行聯合驗收。經驗收合格后，辦理移交手續。
第12條 安全文明
12.1乙方施工前必須進行安全技術交底，保證安全用電，安全防護、負
責對進場施工機械及工具進行檢測，確保機械工具安全。
12.2乙方必須對工人進行三級安全教育且每周不少于兩次安全知識培訓。 12.3因乙方違反安全操作規程導致工程損害或給甲方、第三人造成的損失，均由乙方承擔責任及費用。
12.4乙方施工管理過程中所發生的安全傷亡事故，由乙方負全部責任及費用。
12.5乙方保證施工現場文明施工，建筑垃圾、生活垃圾隨時清運出場。 12.6乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，應向甲方提交安全防護措施方案，經甲方認可后方可實施。防護措施費由乙方承擔。
第13條 材料供應
13.1材料由乙方采購，如不符合質量要求，應禁止使用。若已使用，除無條件返工外對工程造成的損失由乙方負責。
13.2施工中甲方或監理有權抽查乙方采購尚未使用的材料，如發現乙方使用的材料、設備不符合合同約定質量標準，乙方不得使用，已經使用的必須拆除重做，并將不合格材料清除出現場，由此造成的損失及工期延誤的責任均由乙方承擔。
第14條 違約責任
14.1乙方不得出現違法分包及轉包行為，否則，乙方應向甲方支付本合同價款10%的違約金。
14.2因乙方原因，本合同無法繼續履行時，甲方有權終止合同，乙方承擔由此給甲方造成的全部經濟損失。
第15條 其他約定
本工程保修期為竣工后一年，在保修期內出現質量問題時，甲方應第一時間通知乙方，若乙方24小時內未進行維修，甲方可自行處理，所產生的一切費用均由乙方承擔。
第16條 附則
16.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
16.2與本合同有關的一切爭議，由甲乙雙方協商解決，協商不成，任何一方均應向合同簽訂地人民法院起訴。
16.3本合同項下一方致另一方的通知均應以書面形式發出，如以面呈方式遞交，則送交當時視為送達;如以傳真方式送交，則以發出方傳真機顯示通知業已發送后24小時后視為送達。
16.4本合同一式肆份，甲方執貳份，乙方執貳份，具有同等法律效力。本合同自雙方法定代表人或授權代表簽字并蓋章后生效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
授權代表： 授權代表：
年月日：
看了建筑圍墻施工合同的人還看了：
1.圍墻施工協議書
3.土建圍墻合同范本
4.圍墻施工合同
建筑圍墻施工合同范本_建筑圍墻施工合同格式(2)
上一篇：建筑外墻涂料施工合同范本
下一篇：建筑維修工程合同樣本
