園林景觀施工合同

時間：2021-09-01 08:47:45 翠梅833由分享

　　城市園林景觀是提升城市生態環境,構建良好城市文化,創新城市基礎建設的主要工程,對城市化進程有著記錄、展現、提升的功能。簽訂園林景觀施工合同需要注意什么呢?以下是學習啦小編為大家整理的園林景觀施工合同范文，歡迎參考閱讀。

　　園林景觀施工合同范文1

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程實際情況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.工程名稱：工程。

　　2.工程地點：

　　3. 工作內容：別墅周邊約平方米景觀工程設計及施工，施工內容詳見甲方簽審的施工圖及圖紙會審所涉調整內容。

　　第二條工期

　　本工程工期為60 天，自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日( 現場具備開工條件)開始計算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤，工期順延。

　　(一)如遇下列原因工期順延：

　　1.未及時簽審施工圖紙和施工組織計劃;

　　2.設計變更;

　　3.甲方未能按期提交施工場地;

　　4.連續4 小時遇雨和停水、停電;

　　5.未按合同規定時間撥付工程款項;

　　6.遇不可抗拒因素。

　　(二)竣工驗收：

　　1.甲方在收到乙方竣工報告的5 日內組織驗收，否則視為默認工程合格并進行竣工結算;

　　2. 若未能通過竣工驗收，雙方應確定整改方式及時間，再次驗收程序同上。

　　第三條工程合同價款及支付方式

　　1.經雙方商定本項目設計費為元,本工程暫定造價520000元 (具體單價詳見清單) ;

　　2.本工程按甲方審定預算中各項目的綜合單價辦理結算;

　　3.結算工程量以現場實際收方量為準。

　　4.合同簽訂后5 日內,甲方支付乙方工程預付款100000 元整;

　　5.工程竣工并驗收合格后15 日內，雙方按合同第三條第2、第3 款辦理結算,結算后一個月內甲方向乙方付至結算總額的95%,余結算總額的5%作為保修金,保修期滿后甲方付清余款。

　　第四條關于設計調整(更改)

　　本工程涉及設計調整(更改)工程項目，待調整資料完善并經甲方簽審后，工程量及造價按本合同第三條進行增減。

　　第五條保修期

　　1. 保修期：從乙方遞交竣工報告后的第七日起算,保修責任按國家有關規定執行。其中植物保活期一年，工程部分保修期為一年。

　　2.成活率：植物管護移交時按行規達到95%的成活率。

　　第六條雙方的責任

　　(一)甲方責任：

　　1.保證施工場地具備開工條件，保證施工所需用水、用電;

　　2. 合同簽定后三日內審定乙方的施工組織計劃及施工圖，并以書面形式通知乙方;

　　3.負責協助辦理施工的各項進場手續。

　　4.負責協調現場各施工單位間的關系;

　　5.若施工變更應以書面形式通知乙方;

　　6.按合同規定時間按時付款。

　　(二)乙方責任：

　　1.按甲方簽審的施工圖和確定的變更通知內容，結合有關規范組織施工;

　　2.接受甲方指派監理公司的監理及甲方現場代表的管理;

　　3.文明施工，安全生產，確保工程質量，按期完工;

　　4.負責施工中的成品保護;

　　第七條甲、乙雙方現場代表及責任

　　1.甲方現場代表：甲方代表作為現場簽證代表;

　　2.乙方現場代表：乙方代表作為接受甲方書面通知的代表

　　第八條材料的認定及采購

　　1. 乙方應按設計要求對材料自行采購，涉及裝飾及燈具材料需經甲方認定后方可采購。

　　2 .設計材料變更須經甲方認定并以書面形式通知乙方后，乙方方可購買。

　　第九條違約責任

　　(一)甲方違約責任：

　　1.甲方未履行合同規定的義務，除順延竣工期外，還應賠償乙方因此發生的實際損失;

　　2.甲方對工程中途停建、緩建或由于設計變更造成的停工，應采取措施補救或減少損失，同時賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機械設備調運等實際損失;

　　3.甲方超過合同規定期限驗收或未按合同規定付款，每超一日，按合同總額的5&permil;向乙方支付逾期違約金。

　　(二)乙方違約責任：

　　乙方未按合同規定完成工程，且無故拖延時間影響工程進度，每延一日，按合同總額的5&permil;向甲方支付違約金。

　　第十條爭議解決方式

　　在合同履行中，雙方因履行合同發生爭議，應協商解決。協商無果，雙方約定向施工所在地人民法院起訴。

　　第十一條本合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　第十二條未盡事宜，雙方協商解決。

　　第十三條本合同一式四份，雙方各執二份，均具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日