建筑施工承攬合同樣本
建筑施工承攬合同樣本
隨著我國社會主義經濟的發展和各項建設的需求,建筑施工項目規模越來越大,數目也越來越多。對于建筑施工承攬合同你了解多少呢?以下是在學習啦小編為大家整理的建筑施工承攬合同范文，感謝您的欣賞。
建筑施工承攬合同范文一
發包人(甲方)：
承攬人(乙方)：
經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程，經甲方同意以包工、包機械、包模板不包料的方式，承包給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》，特訂立如下合同。
一、 施工地點：
建筑面積：平方米。
二、承攬內容及承攬價格：
1、承攬內容：按甲方提供的施工圖紙(從基礎以上至封頂)和修改通知內容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結構工程(包括砌墻、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋制作安裝、砼澆筑等全部內容)。1—4樓自拌混凝土，5—6樓用商混，泵車錢由乙方自付。
泥作裝修工程：
(1)室內裝修：內墻面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆筑、室內地坪C15抹面找平，室內地磚，樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內踢腳線、衛生間內墻磚、衛生間防水、衛生間地磚、廚房墻磚、6樓樓頂防水。室內裝修包括1—6樓，其中1—2樓不貼地板磚。
(2)室外裝修：外墻面一般抹灰按施工圖規范要求貼墻磚、花崗巖石材臺階面、鄰房墻面一般抹灰。
水電內容：包括強、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開關、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監控器線管、潔具安裝等全部內容。
腳手架、斜道上料臺、施工安全圍護搭設、拆除。場地圍欄設置，抄平施放線、水電管道洞抹灰補平、混凝土、砂漿攪拌機和井架提升機安裝、拆除及進退場、上下車、腳手架用料、模板用料進出場。上下車、建筑材料進場堆碼、場內運輸、場地每日清掃、建筑垃圾余土上車，打掃衛生，按質按量承攬完成，包并工。
2、承攬價格：按建筑面積承攬，每平方米單價為人民幣315元，工程竣工驗收后按實際面積結算。(建筑面積計規則，執行云南省現行定額計算規則)。
3、乙方負責提供自己使用的施工機械，垂直運輸、卷揚機和用電管理，手推車、手工工具、小型電動工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養維修。若因違反操作規程使用，造成電源、水源損失由乙方負責賠償甲方提供的電源、水電費用，及甲方提供的材料。
三、質量要求及驗收標準：
乙方必須嚴格按施工圖及國家現行施工規范要求施工，按國家建筑工程標準驗收，質量等級為單項及總體驗收一次性達到國家標準，觀感評定質量總體驗收不合格者，乙方無條件返工，返工工料一切損失由乙方負責。
四、施工期限、付款辦法和保修事項：
1、施工日期：按甲方與建設單位簽訂的施工合同，從2013年11月14日至2014年6月14日止，共計7個月。
2、付款方式：乙方材料進場時，甲方付給乙方材料款壹萬元，第一層板面澆筑完畢付貳萬元，以后每層板面澆筑完畢付壹萬伍仟元。竣工驗收合格后，經結算后扣保修款，尾款在工程完工30天內付清。封頂裝修后按施工進度80%支付進度款。
3、保修期為一年。從驗收之日起計算，保修費按承攬價款3%扣下，無質量問題保修期滿結清。凡屬乙方因施工質量問題，乙方接到通知兩天內必須到場保修，若不到場，甲方保修，保修費用由乙方負責。
五、甲方應負責任：
1、負責對乙方進場施工作業進行質量監督。
2、為保證工程順利施工按時付進度款。
3、從開工之日起至竣工驗收合格止，對每道工序進行檢查驗收，驗收合格才能進行下道工序施工。
六、乙方應負責任：
1、乙方必須嚴格執行國家規定《安全生產法》、《建筑工程安全生產管理條例》，達到《施工安全檢查標準》，做到安全生產、安全用電，做好進場職工安全勞動保護工作，若不遵守有關規定、標準，造成損失，一切損失、費用和法律責任由乙方負責。乙方
應該使用安全合格的施工機械、腳手架、桿、扣件、安全護欄材料、警示標志。
2、本承攬工程乙方安全管理責任目標是：
A、死亡率為零;
B、重傷率為零;
C、輕傷率為零;
D、整個承攬工程乙方負責的范圍內安全生產必須達標，杜絕安全事故發生。
3、乙方承攬工程負責人譙倫強為本承攬工程安全生產的第一責任人，對本承攬工程安全生產負直接責任，如突破上述安全生產指標，由此產生的一切經濟、法律責任由乙方承擔。
4、乙方必須負責組織所有進場施工作業人員參加一、二級宣傳教育，負責組織對參加承攬作業人員三級安全教育和培訓，并熟悉所有從事的生產環境和安全生產狀況后方可進場作業。未經教育人員，不允許上崗作業。承攬方所從事的特種作業的施工人員，必須經培訓、考試合格持證上崗，各種機械的操作必須定人，專人負責保證安全，各進場人員必須佩帶安全帽，特種作業安全帶、安全繩。
5、整個工程腳手架、斜道上料臺、四口及安全圍護欄搭設，安全措施搭設必須按國家有關規范搭設，若搭設不到位或不規范，發生事故責任由乙方負責。在整個施工過程中，發生一切安全事故由乙方負責，與甲方無關。
6、施工期間乙方必須參加保險繳納費用，提供施工作業人員的一切勞動保護用品、費用以及發生事故后，賠償外的一切經濟費用和開支。甲方不承擔一切安全事故的法律責任和經濟責任。
7、發生事故后乙方應及時組織搶救及上報有關部門。
七、其他事項：
1、乙方進場施工人員必須遵紀守法，若違法亂紀造成損失，一切責任由乙方負責。乙方進場人員必須節約愛護原材料，發現浪費行為，造成損失，甲方有權扣款。
2、乙方在施工中，中途違約，甲方不再進行結算付款，并有權追究造成毀約損失責任。
3、本合同雙方簽字后生效，一式四份雙方各持二份，雙方必須共同遵守執行，合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》及國家有關規定執行。
甲方：發包工程人 乙方：承攬工程負責人 簽名(章) 簽名(章)
電話： 電話：
身份證號： 身份證號：
承攬合同簽字生效日期 年 月 日
簽字地點：
年 月 日
建筑施工承攬合同范文二
發包人(甲方)：
承攬人(乙方)：
經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程，經甲方同意以包工的方式，承包給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》，特訂立如下合同。
一、 施工地點： 邊墻壕村自留地 ，建筑面積：平方米。
二、建筑施工責任追究承攬內容
1、經甲方同意以包工的方式承包給乙方施工，由于在二樓建筑時，建筑所需用磚從磚車上扔到一樓的樓板上，由于人力作業的能力有限所以乙方有向后方運輸(或分散碼放)的責任。由于乙方沒有向后方運輸和分散故而磚對樓板壓力過大，應而造成了由東向西數的第1、2、3、4、間房的第一層樓板，每間房由南向北數的第1、2、3、4、塊樓不同程度的損傷和彎曲。
2、由于甲方不能保證上述樓板以后會出現如何情況，結合實際乙方也同意由于乙方施工造成的原因，愿意承擔以后的所有責任。
3、乙方肯定的承諾上述房間的樓板在以后出現問題包括連帶責任造成的一切由乙方承擔，于甲方沒有任何責任。
4、由于甲方考慮乙方的經濟能力因此需有倆位擔保人，擔保人和乙方有同等責任。
三、本合同雙方簽字后生效，一式二份雙方各持一份，雙方必須共同遵守執行，合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》及國家有關規定執行。
甲方：
乙方：
年月日：
建筑施工承攬合同范文三
甲方:(全稱) 乙方:(全稱)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關法律、法規，為了明確雙方的權利義務，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程經友好協商達成以下施工條款，特簽定本合同。
第一條、工程概況
第二條、綜合單價
1、錨固深度為
2、本報價包含檢測費，不包含稅金，施工用電費和管理費。
3、甲方提供無銹無油的鋼筋、電源、腳手架等。
4、植筋錨固采用 植筋膠。
第三條、質量標準：
工程質量必須符合國家的規范要求，達到鋼筋對應抗拉值。
第四條、工期
本工期為 天，從 年 月 日至 年 月 號 。
第五條、合同價款支付
乙方的施工人員、設備、材料進入工現場后，甲方支付乙方材料款的30%， 本植筋工程完工后，一次性付清乙方全部工程款。
第六條、甲方責任：
1、甲方應負責向乙方提供圖紙和實際定位、放線工作;并進行技術質量要求交底。
2、甲方為乙方提供施工中的各項便利條件并負責協調該項目的全過程管理。
3、提供的材料，必須符合設計要求和國家規定的技術標準，并根據乙方提出的材料計劃將工程所需的材料送至施工地點50米范圍內。
4、按合同約定按時撥付工程款，若因甲方變動造成的停工、窩工應給予乙方經濟補償。
第七條、乙方責任：
1、乙方必須遵守甲方的現場管理制度。
2、乙方嚴格按國家相關要求的工程質量驗收標準施工。
3、進入施工現場要帶好安全帽，高空作業要佩帶安全帶，遵守各項安全操作規范做到文明施工。工程施工存在不安全因素時乙方有權向甲方提出不予施工，由甲方配合排除安全隱患后方可施工。
4、提供施工所需的材料質檢報告、合格證等相關資料。
第八條、安全責任：
乙方必須對工人做好安全技術交底按照合同規定的工程范圍進行施工，施工中造成事故的，有事故責任方負責。
第九條、工程質量驗收標準
1、乙方須嚴格按照甲方的施工圖紙精心施工，確保工程質量達到國家驗收規范和質量檢查評定標準。
2、施工完畢，由甲、乙、監理方共同驗收，由具有檢測資質的單位出具檢測報告。
第十條、違約責任
1、甲方未按合同規定時間和要求提供材料、資金、施工圖紙等，工期相應順延。
2、在施工中由于原材料和施工工藝不合格而引起的質量問題由乙方負責，由于設計原因、基礎的強度及鋼筋不合格等與乙方無關的因素導致的工程不合格，乙方不負責任。
第十一條、爭議
雙方在合同履行中發生爭議，應本著友好的原則協商解決，協商不成時，向人民法院起訴。
第十二條、合同生效與終止
本合同甲、乙雙方必須嚴格履行合同規定的全部條款，任何一方違約，則按《合同法》及有關約定條款處理。合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，雙方簽字蓋章后生效，雙方合同約定的本工程內容全部完工，工程款支付完畢后，本合同條款即告終止。
甲方：(章)代表人：單位地址：聯系電話：
乙方(章) 代表人： 單位地址： 聯系電話：
合同簽訂日期：年 月 日
看了建筑施工承攬合同的人還看了：