項目施工合同協議書電子樣本
項目施工合同怎么寫呢？隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，能夠利用到合同的場合越來越多，以下是小編精心收集整理的項目施工合同協議書電子樣本，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
項目施工合同協議書電子樣本篇1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》以及其它相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經雙方協商一致，特訂立本合同，共同遵照執行。
第一條：工程項目
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包方式：包工包料、包質量，包工期，包安全生產。
四、工程范圍及單價：
（一）科技活動室（按圖紙施工）
（1）填方2142㎡，合同單價25元/㎡，合價53550元
（2）科技活動室主體磚混結構一層總計90㎡，合同單價860元/㎡，合價77400元（含基礎包干施工，陽臺部分單價430元/㎡）。
（3）深3m，直徑0.8m,基樁8顆，合同單價600元/顆，合價4800元。
（4）公廁（18平方米，男3女2，磚木帶10立方化糞池），合價7500元。
五、項目工程實施期限：__年x月x日開始動工，至__年x月x日前所有項目全部竣工
六、相關要求說明：
1、乙方在施工過程中，涉及的水、電及材料搬運費，全部由乙方負責；
2、路基調平及砂石鋪好后，通知甲方相關人員進行驗收；
3、澆砼路面時，必須通知甲方相關人員到場監督澆砼路面；
4、乙方在施工工程中，必須嚴格遵守安全生產操作過程，如施工過程中發生安全生產事故，由乙方承擔全部責任，甲方概不負責；
5、乙方在施工中，必須嚴格按照甲方提供的道路施工圖紙或在甲方指定的技術員指導下進行施工，如有工程變更增減的必須有管理人員簽字雙方認可的記錄，凡涉及增減的工程量按報價單價結算，涉及報價及合同未界定的分項內容，由雙方認可的單價結算。原定工程量不準確的按實際發生工程量和單價結算。
第二條、工程驗收、結算及工程款支付
一、竣工驗收：乙方在工程具備竣工驗收條件前5天通知甲方組織竣工驗收。甲方在收到通知后及時組織有關單位進行驗收，并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。乙方按要求整改，并承擔自身原因造成整改的費用。
二、工程結算：本工程采用分項單價進行結算，本合同單價涵蓋了完成該工程項目所需的包括所有土建安裝費用、質檢費用、水電費、管理費、利潤、稅金、勞務、監督、趕工措施費、機械進出場費、安全文明施工以及為完成合同約定工作的其他一切費用。分項單價在合同實施期間保持不變，不受市場價格及政策性價格的調整而增減。
三、工程款支付：施工合同簽定后，先期劃撥項目啟動資金（占項目投資的20%），剩余工程款根據工程建設進度分三次劃撥。工程完工經甲方和上級管理部門驗收合格后，甲方向乙方支付至合同總價的95％；其余5%的質量保證金，待質量保期滿一年后支付。
第三條、雙方權利和義務
一、甲方的權利和義務。
1、負責協調線型調整涉及用地；
2、組織乙方到有關村組開展現場踏勘；
3、進行工程協調、管理、驗收與及時安排下道工序；
4、按合同約定支付工程款。
二、乙方的權利和義務。
1、本合同簽訂后5天內，進場完成施工準備；
2、嚴格按照甲方合同規定的技術標準進行施工；
3、負責本工程施工范圍內的施工安全工作。乙方應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此發生的費用；
4、做好現場設備、材料的管理工作；
5、負責所施工工程的驗收通過，包括工程實體和驗收檔案資料等。
第四條：違約責任
一、因乙方原因工程質量達不到本合同約定的質量標準，由乙方無條件進行返工、整改、修復或采取其它補救措施達到合同質量標準，所產生的費用均由乙方自行負責，并且向甲方賠償本工程項目總造價的5%的違約金。
二、合同簽訂后，未經甲、乙雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除。
三、在施工過程中，乙方必須按工程進度進行施工建設，如乙方不能按合同期限竣工，逾期一天，處違約金為工程總投資額的1‰（除自然天氣造成不能正常施工外）。
四、施工完畢后，如未能通過相關部門的驗收，甲方將不予以支付剩余的'工程款，直到整改至驗收合格后支付。
第五條：附則
本合同經雙方法定代表人或其委托代理人簽字且加蓋法人公章后生效。甲、乙雙方履行合同全部義務，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工結算價款支付完畢，本合同即告終止。本合同一式貳份，甲、乙雙方各壹份。
甲方法人：（公章）
乙方法人：（公章）
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
簽訂地點：
簽訂時間：
項目施工合同協議書電子樣本篇2
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3承包范圍：
1.4承包方式：
1.5工期：本工程自__年x月x日至__年x月x日
1.5工程質量：
1.6合同價款(人民幣大寫)：
第2條甲方工作
2.1開工前天向乙方提供經確認的施工圖紙或施工做法說明__份，并向乙方進行技術交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內一切影響乙方施工的障礙，如甲方因未能做到以上要求，而導致延誤工期，工期順延。
2.2向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設施，并說明注意事項。
第3條乙方工程
3.1開工前天，向甲方提供經確認的施工圖紙或作法說明__份，并與甲方進行現場交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底)。
第4條關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
第6條關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用第__種。
A、固定價格
B、可調價格(按國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算)
第7條關于材料供應的約定
7.1本工程乙方負責采購供應的材料、設備(見附表)，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值__%的保管費。由乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1方提供的施工圖紙或作法說膽，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
第9條工程停建或緩建
9.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。
第10條獎勵和違約責任
10.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方__元，甲方不按照合同約定付款，每延期一天，按付款額的__%支付違約金。
第11條保修
11.1本合同保修期為竣工之日算起，為期__年。保修范圍為本合同中規定的乙方承包的項目及內容。
第12條爭議或糾紛處理
12.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
12.2當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議由合同簽約地人民法院解決。
第13條其他約定
第13條附則
13.1本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。
13.2本合同正本兩份，雙方各執一份。副本__份，甲方執__份，乙方執__份。
13.3本合同履行完成后自動終止。
13.4附件資料
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
法定代表人：
法定代表人：
授權代表(簽字)：
授權代表(簽字)：
單位地址：
單位地址：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
開戶銀行：
開戶銀行：
戶名：
戶名：
帳號：
帳號：
__年x月x日
項目施工合同協議書電子樣本篇3
發包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
為加強土地開發整理，確保非農業建設占用耕地的占補平衡，甲方將__鎮__村土地整理占補項目發包給乙方承建。為不誤農時，保質保量完成施工任務，經與乙方協商，達成如下協議：
一、工程內容
甲方根據荊土資批[x]號文件立項批復，建設規模總面積為__公頃（折__畝）。工程內容由土地平整、田間道路、部分配套工程組成（具體詳見工程量表）。
二、雙方責任
甲方負責項目資金投入、工程施工檢查和新增耕地用于建設項目占用耕地的補充。乙方負責按甲方的規劃設計圖施工。工程質量必須符合《湖北省土地開發復墾整理驗收辦法及標準》規定的要求。
三、工程價款與付款方式
甲方對乙方實行包干投入，工程款總額人民幣大寫：__（小寫：__元）。資金以財政轉移支付方式撥付，乙方在資金的使用上必須做到規范、安全、有效。
付款方式：
首期：
乙方工程施工隊進場施工，甲方支付乙方合同價款總額的50%，作為項目實施的啟動資金，由乙方專款用于該項目的土地開發整理。
二期：工程項目施工完工，經甲方初驗后，付工程合同價款總額的40%，余款10%待上級部門驗收后一次性付清。
四、其他事項
1、排水費實行包干，甲方付給乙方排水費元，乙方負責本項目全程排水。
2、乙方負責安全生產，承擔一切安全責任。
五、工期
總日歷工期__天。自20__年__月__日起至20__年__月__日止。
六、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。本合同自簽訂之日起生效，甲乙雙方共同遵守。
甲方：
代表（簽字）：
日期：20__年__月__日
乙方：
代表（簽字）：
日期：20__年__月__日
項目施工合同協議書電子樣本篇4
發包方(以下簡稱甲方)：______________________________
承包方(以下簡稱乙方)：______________________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱：__________________
(二)工程地點：__________________
二、工程承包范圍
安全維護及整改
三、合同工期
______天
四、工程造價
工程造價為：____________元整
五、質量標準
5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)
5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則：按______省住房和城鄉建設廳文件____________號《建設工程工程量清單計價規范》《______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第______號)，《______省建設工程計價辦法》，______《______省修繕定額》、______《______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、______《______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按______省住房和城鄉建設廳文件______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《______建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在______內向乙方支付工程預算價的______%.
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的______%，工程保修金留結算總價的______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題______天內全額返還，保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)__________________
乙方(公章)____________________
法定代表人(簽字)_____________
法定代表人(簽字)_____________
日期：_________年____月____日
日期：_________年____月____日
項目施工合同協議書電子樣本篇5
甲方：
乙方：
身份證號碼發證機關為了配合甲方工地施工,全面推進本項目質量、安全管理，甲方將本項目分項工程承包給乙方施工，為明確雙方權利與義務，經雙方協商，達成下列條款，請雙方共同遵守執行。
一、承包形式：包工不包料(或)。
二、承包內容：
三、承包單價和結算方法：
四、質量要求：乙方必須嚴格有關要求施工，，如出現嚴重的質量缺陷，乙方除無償進行處理外，還應接受甲方的相應處罰。
五、安全要求：乙方應根據自己實際施工作業的需要配備合適的設施，以確保作業安全。倘若發生一切大小安全事故，除乙方愿負一切責任和費用外，并愿意接受甲方對此安全事故的處罰，造成影響損害甲方聲譽，并愿意負責由此帶來的一切責任和愿意接受甲方及有關部門對此作出的所有處罰。
六、工期要求：乙方應在接到甲方通知2天內組織從事本行本項目有多年工作經驗的技工進行施工。、工期符合甲方要求，若乙方不履行協議，無故停工壹天以上(含壹天)或無法滿足工程質量，不服從工地管理，甲方有權單方面終止協議，扣下所有工程尾款，同時作出清場處理
七、付款方式
八、甲乙方責任與義務：
1、甲方的義務與責任：
甲方應及時做好技術交底工作，協助乙方及時處理施工中有關技術問題。乙方按要求完工后，及時支會工程款給乙方。
2、乙方的義務與責任：
乙方對本工程的施工安全、工程質量、施工工期、經濟責任負全面責任，出現大小安全，質量事故概由乙方負責，虧本自補，盈利自主支配。
九：本協議一式叁份，甲方貳份，乙方壹份，本協議自簽章之日起生效，款項及各種義務履行完成后自動終止。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
__年__月__日
__年__月__日
項目施工合同協議書電子樣本篇6
甲方:
乙方:
為了加強施工管理，保證工程質量和工期，遵循平等、自愿、公平誠實信用的原則，雙方就濟康醫院外網工程施工事項協商一致并達成協議如下
一、工程概況
1、工程名稱:濟康醫院外網工程
2、工程地點:學苑路濟康醫院院內
承包范圍及西形式
承包范圍:道路硬化、給排水、消防、土建、電氣工程等施工圖紙范圍內的全部內容。
承包形式:甲方工程部組織對整個施工過程進行監督控制，乙方在甲方工程部的領導下以部分包工包料的形式完成圖紙規定范圍內的全部工程及竣工驗收工作，材料差價以預算書為依據，三材在正負5%內不作調整，超出正負5%據實調整，經甲方現場負責人認證簽字方可生效，如有變更據實調整。
二、合同工期
開工日期:20__年7月15日開工，竣工日期:根據實際情況甲乙雙方協商決定
三、工程質量等級:合格
四、工程造價
本工程造價為4319951、59元，只包括20__年1月4日預算書內容，施工中如有變更，以實際發生工程量為準據實增減。
付款方式:
完成總工程量50%時，付完成工程量造價的80%，工程完工后付完成量造價80%，工程竣工驗收合格七日內付至工程總造價的97%，剩余部分作為質量保修金，工程滿一年無質量問題付清全部余款。
五、甲方責任
1、提供設計圖紙
2、負責辦理工程前期的有關手續，是工程場地達到三通一平，保證工程順利進行。
3、開工前甲方將派駐現場代表及其他人員姓名、職務、職權以書面的形式通知乙方。
4、甲方定期對工程進度、質量進行監督檢查，同時對工程量、工程質量、工程款撥付最終簽證的復核。
5、甲方乙方所安排的人員有審核權和準用權，對乙方出現的打架斗毆等不文明行為發生一次罰款500-1000元。
6、因甲方手續不全原因造成的市場違規罰款、停工等經濟損失全部由甲方負擔，乙方不予承擔。
六、乙方責任
1、乙方對施工的工程質量、安全生產、工期負全面責任，服從甲方管理。
2、乙方必須按照圖紙進行施工，嚴格執行國家的施工規范和施工工藝標準進行施工，確保工程一次交驗合格標準。
3、施工期間發生的一切人身、機械傷亡事故，由乙方承擔全部經濟賠償責任和法律責任。
4、施工用水、用電按實際用量及當地政府定價承擔施工用水、用電費用。
5、隱蔽工程必須經甲方驗收合格后，方可進行下道工序施工。
七、設計變更要求內容
1、甲方對設計圖紙要求進行變更時，需出具書面的變更通知書及完整的圖紙資料
2、乙方在施工中如發現圖紙需要變更時，必須經甲方代表同意，乙方不得直接要求設計單位出具設計變更，未經甲方代表認可，乙方所做的變更不予認可。
3、因乙方原因造成工程未按約定期限完工，每遲延一天扣罰工程總造價的千分之二，由于甲方原因要求變更工程設計使工程量增加，經協商后工期相應順延。
八、工程保修
1、乙方按法律、行政法規或國家有關規定，對交付使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
2、質量保修工作:承包人應與工程驗收前，與發包人簽訂工程質量保修書。
3、保修期限規定:質量保修期限從工程竣工驗收之日起滿一年。
九、爭議的解決方式
產生爭議時，及時協商，協商打不成共識時，有法院來進行裁決。
十、本協議一式二份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章之日生效。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
__年__月__日
__年__月__日
項目施工合同協議書電子樣本篇7
發包人：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自愿、公平和誠信原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：建筑面積約960平方米
4、資金來源：自籌、集資建戶
二、工程承包范圍
承包范圍：設計圖紙范圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外墻普通涂料裝飾、內墻粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、合同工期
1、開工日期：
2、竣工日期：
3、合同工期總日歷天數：__天。
四、質量標準要求
工程質量標準：合格，并保證房頂不滲水。
五、合同價款
金額(大寫)：約壹佰肆拾貳萬零捌佰元整(￥：1420800元)，按1480元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。
六、合同付款方式：乙方第貳層封頂后(含基礎)，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以后每現澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發包人承諾：按合同約定進行施工，竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。
九、相關合同條款(未用條款)：
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負責。
(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。
(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建筑物、建筑物的保護工作，乙方不承擔一切稅費。
(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建筑營業稅及其他各種稅費由甲方負責，乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。
(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任，并對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任，甲方不需承擔任何責任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應按完成進度進行結算，并承擔與工程直接相關的經濟損失。
(八)相關施工要求及計算方法、違約責任：
l、出檐、走廊、陽臺折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負全責，甲方還可要求返工。
3、排污排水系統必須布局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。
十、1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標號325#。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
__年__月__日
__年__月__日