幕墻施工合同范本(2)
幕墻施工合同范本
竣工結算：工程竣工后承包人應在提交竣工驗收報告的同時向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，發包人在接到報告后20天內完成審查，并提出審查意見。結算報告經雙方確認后，發包人在15天內支付結算款。
十一、違約和爭議
違約：因承包人原因不能按本合同約定的竣工日期或經發包人同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。工程每延誤一天承包人承擔總價1%的違約金。因承包人原因工程質量達不到合格標準，承包人無條件返工，并承擔返工全部費用。承包方擅自停工或處于停工狀態，發包人有權解除合同，拒付剩余工程款。
爭議：雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，首先請建設行政主管部門調解，如調解不成向河津市人民法院提起訴訟。
十二、質量保修
1、質量保修范圍及內容：世際金輝大廈工程正立面的全部石材幕墻工程。
2、質量保修期：2年。
3、質量責任：
①、屬于保修范圍內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起7天內派專人保修，承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理;
②、發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修;
③、對于涉及幕墻結構安全的質量問題，承包人應采取積極防范措施，聯系和配合有資質設計單位提出保修方案，承包人實施保修，質量保修完成后，由發包人組織驗收。
4、保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
5、雙方約定工程結算時承包人預留5%質量保修金，質保保修期滿時，如未出現質量事故，予以全數返還。
十三、合同生效
雙方約定，雙方簽字蓋章后生效。
十四、合同份數
本合同共三份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存一份，存檔一份。
本合同未盡事宜雙方協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
幕墻施工合同范文3
甲方(發包方)：*************
乙方(承包方)：**************
甲乙雙方經平等協商，本著互相合作、緊密配合、分工負責的原則，就************玻璃幕墻及采光頂工程達成以下條款，以便共同遵守。
一、工程名稱：***********玻璃幕墻及采光頂工程
二、工程地點：************
三、工程承包內容及范圍：
1、乙方負責按照設計圖紙、變更文件規范要求驗收標準，玻璃幕墻及采光頂的制作、安裝、保證正常使用。
2、施工所需各種材料、加工機械設備、各種工具均由乙方自理。
3、由甲方負責協調施工現場的腳手架及垂直運輸機械的正常合理使用。
四、工程工期：
1、開工日期：2013年6月1日;竣工日期：2013年6月31日 工程總日歷天數：30天
2、施工過程中，如因人力不可抗拒等原因工期相應順延;
五、工程質量及材料要求：
1、各種材料下料、制作安裝，接頭位置、焊接等均應符合規范要求。如不按要求發現一次罰款200元。
2、對現場監理提出的問題應立即安排人員處理，嚴禁拖延或不整改。
3、如某部位存在嚴重問題，須返工的罰款3000元。
4、按國家相關規定要求進行工程質量保修。
六、暫定工程價款：壹佰肆拾壹萬元整(￥：1410000元)方承擔。
七、工程價款的撥付及結算方式：
1、工程款的支付：1)、合同簽訂一周內甲方撥付給乙方10萬元，作為備料款。2)、全部工程安裝完成驗收合格后由甲方根據實際完成工程量確定工程總價，付至工程總價的97%，留3%作為工程維修金。維修期滿后結清。
2、在工程施工過程中除本合同約定的工程款外乙方不得再產生其他任何費用;如因工程設計變更造成工程量增減，按相關規定進行相應增減。
八、考核驗收：本合同甲方要求在以下方面對乙方進行考核后方可決算：
1、安全生產：乙方應加強安全教育，認真執行安全技術規范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。如因乙方違章操作造成的一切傷亡事故，發生的任何費用均由乙方承擔。
2、工程質量：堅持工程質量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、施工組織設計、施工技術方案等有關要求精心組織施工，確保工程質量達到約定的要求。
3、工程所使用材料必須符合設計要求，經業主、甲方、監理認可，否則不得使用。
5、文明施工：加強施工現場管理，嚴格執行建設主管部門、環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工。
九、甲方責任：
1、組織有關人員對乙方進場施工作業人員進行安全、質量、文明施工、綜合治理等方面的教育，做好日常監管工作。
2、組織及負責對乙方施工作業人員進行施工技術、措施等方面的交底。
3、負責對乙方施工人員的安全、工程質量、文明施工等方面的工作進行指導、監控，并按規定及時做好驗收工作。
4、負責解決乙方進場施工作業人員的住宿等問題，并及時對其進行衛生等方面工作的指導、監管。
5、按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。
十、乙方責任：
1、服從甲方對整個工程的運行計劃指揮。按甲方的各項交底要求，嚴格按國家操作規范和施工驗收規范，精心組織施工。
2、如乙方需要，生活用品及炊事用具由乙方自理。
3、材料進場時，由乙方卸料，配合甲方項目部收料人員共同驗收，核對材料的合格證、標牌、規格、數量，并按材料的規格不同，有序、合理的堆放整齊，做好防銹保護工作。
5、乙方必須將廢料堆放入池，做好工完料凈場地清工作。
6、本工程所需的機械及勞動防護用品全部費用由乙方承擔。
7、本班組在其相關工序開始前和結束后，與其工序相關的班組必須辦理相關交接檢手續。
8、按合同約定按時足額支付勞務作業人員工資，乙方必須按月將工人工資發放，如乙方遲延支付工人工資甲方有權直接扣除乙方工程款支付給工人。
9、嚴格執行安全協議書中的規定，落實施工現場安全生產措施，做好各項基礎工作。
10、乙方應加強對勞務作業人員的管理，自覺遵守甲方的各項管理規定。
十一、違約責任：
1、當發生下列情況之一時，甲方應承擔違約責任：
(1)甲方不按約定核實乙方的工程量、或不按約定支付勞務作業工程款、或不按約定支付勞務作業工程款尾款時，應按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務作業工程款的利息;
(2)因甲方原因延誤工期超過十日的，應向乙方支付怠工費，并順延延誤的乙方工作時間。
2、當發生下列情況之一時，乙方應承擔違約責任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，應向甲方支付本合同總價款0.5%的違約金;
(2)乙方施工的工程質量不符合合同約定的質量要求，乙方應賠償甲方材料損失費、工具、機械租賃費以及因工期延誤給甲方所造成的所有損失;
(3)乙方不履行或不按合同約定履行義務時，應向甲方支付合同總價款2%的違約金，如給甲方還造成其他損失也應予以賠償。
3、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
十二、本工程甲方委派呂國亮同志為現場負責人，乙方委派周國躍同志為現場負責人，共同負責履行本合同的各項約定。
十三、爭議：
甲、乙雙方在履行本合同時發生爭議，可自行協商解決。如協商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。
十四、本合同一式兩份自簽定后即生效，至全部工程施工內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了幕墻施工合同的人還看了：
1.玻璃幕墻工程合同
3.幕墻施工勞務合同