樁基工程施工合同范本(2)
3、決算審核,承包人必須派專人配合,如無人配合審計,中途缺席超過2天,甲方直接審計或事務所審計,結果仍然有效。
八、工程款的支付
針對樁基工程的特殊性雙方約定:
1、施工至 付至工程量的 %。
2、施工結束后付總價款的 %。
3、樁基檢測結束后質量齊全已完工程量的 %。
4、樁基工程資料提交主體封頂付至合同額的 %。
5、材料費用款到發貨,合同簽訂后付材料費用的20%。
九、竣工驗收
1、樁基竣工驗收由甲方組織。
2、乙方負責提交三套完整的樁基技術資料在驗收后15天內提交給發包方。
3、工程未經驗收若發包方自行上部施工,出現一切問題由發包方負責。
十、違約、索賠和爭議
(一)違約
1、發包人違約;
1)發包人不按時支付工程款,導致施工無法進行時;
2)發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;
3)發包人不履行合同義務或不按合同履行義務的其他情況,發包人承擔違約責任,賠償因其違約給承包人造成的直接經濟損失,順延的工期,并支付違約金。
4)因發包人原因造成承包人停工,由此造成承包方樁機臺班停置費按1000元/天計算。
2、承包人違約
1)承包人不能按協議所約定的工期或監理工程師(業主)同意順延的工期內完成。
2)因承包人施工質量達不到協議書約定的質量標準。
3)承包人不履行合同內義務的其他情況等,則承包人賠償因其違約給發包人造成的一切損失。
4)開始正式打樁后,發包方發現承包方不能滿足經現場監理審批的工期要求(合同天數),發包方有權另加工程隊伍,承包方不得阻撓。
(二)索賠
1、當一方向另一方提出索賠時,要有正當的索賠理由,且有索賠事件發生的有效證件;
2、當一方向另一方提出索賠要在索賠事件發生后28天內送交報告,受理方要在28天內予以回復,否則視為該索賠已認可。
(三)爭議
雙方約定,在履行合同過程中或未盡事宜發生爭議時,在協商未果的情況下,可直接向工程所在地人民法院提起訴訟。
十一、有關事項
1、為保證工程能順利實施,發包方委派同志為工地代表,承包方委派為工地代表,隨時協調處理工程施工中的一切事項。
2、本合同自簽訂之日起生效,工程款結清后自行廢止。
3、本合同條款與國家、省、市有關法律相抵觸時,一律以國家、省、市法律法規為準。
十二、其它
1、合同價款中含第一次試樁檢測期間的機械停滯周期為15天,超過此期間停滯費用另計。
2、如因第一次試樁結果未能滿足設計要求,再次要求打試樁,機械停滯費臺班按投標報價所報費再行結算。兩種規格一種試樁合格不計停滯費,兩種都不合格按2000元/天/臺。
3、如需引孔或增加其它的技術施工措施所造成的費用另行協商結算。
4、按照合同工期,乙方每提前或延期一天,甲方予以獎勵或處罰2000元/天。因付款不及時造成工期延誤,按機械停滯臺班補償。
5、合同簽訂后,若乙方無正當理由機械設備不進場或甲方無故拒絕乙方進場施工,則違約方賠償另一方10000元整。至合同簽訂后2天內。
6、甲方要滿足本合同簽訂幢樓樁基工程連續施工,如果中途停滯時間超過一周,甲方補償乙方一周以外每天停滯費2000元/天,需要臨時樁機退場,甲方補貼進退場費陸萬元/次。
7、合同中未盡之處,以現場實際進行簽證。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樁基工程施工合同范文3
甲方:
乙方:
根據《合同法》及其他相關法律的規定,甲乙雙方本著友好協商和自愿的原則,就乙方承包樁基施工工程一事達成如下協議,甲乙雙方均應按照本協議項下的規定嚴格執行,確保工程的順利完工。
一、工程概況
1、工程名稱:廣東省汕頭市馬浦鎮1#高架橋樁基工程
2、工程基本情況:樁基總量1500根,孔深35m至60m,工程單價280元/m。
二、雙方權利義務
1、甲方提供本施工工程所需的吊車、下籠、三通一平,并應當提供施工工人住房,本施工工程水、電費由甲方負責。
2、合同簽訂后,乙方應該盡快組織機械設備進場施工,如因乙方的原因而遲遲不能進場施工,甲方有權追究乙方的違約責任。
3、甲方應該在乙方機械設備進場后5日內提供好本合同第二條第1款所規定的內容,超過5日的,甲方應向乙方承擔違約責任。
4、甲方應該為乙方的施工提供良好條件,包括工作面、征地等,保證乙方按照正常的工期進行施工,如因甲方原因導致乙方暫停或者不能施工等影響工程施工進度的情形,甲方應向乙方承擔違約責任,造成損失的,還應該承擔賠償責任。
5、乙方保證按照相關的質量標準進行施工,保證工程的施工質量,如甲方認為乙方的工程施工質量不合格,其應該向乙方提供標準的工程質量報告,否則即視為工程施工質量合格。
6、如工程出現施工質量問題,乙方有義務組織修復,修復費用由甲方承擔。
7、合同簽訂后,如因工程施工難度增加、質量標準提高等原因造成乙方施工成本增加的,增加部分的費用由甲方承擔。
三、工程結算及付款方式
1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程總量80%的工程款,結算依據為上月工程總量和本合同第一條第2款規定的工程單價,否則甲方應該向乙方承擔違約責任。
2、本工程全部竣工完成后3個月內,甲方應向乙方支付余下的工程款,否則甲方應向乙方承擔違約責任。
四、違約責任
1、甲方違反本合同第二條第1款、第3款、第4款的規定,應該向乙方承擔本合同項下工程款 %的違約金,如甲方繼續違約,致使乙方無法施工的,甲方在向乙方承擔違約責任后,乙方有權單方解除合同。
2、甲方違反本合同第三條第1款的,應向乙方承擔該月施工工程款 %的違約金,累計數月未結算的,總違約金由各月違約金相加計算,超過3個月未按照要求結算工程款的,乙方有權單方解除合同并追究甲方的法律責任。
3、甲方違反本合同第三條第2款的規定,應向乙方承擔未結算工程款 %的違約金,并同時向乙方承擔同期銀行貸款利率4倍的利息。
4、乙方違反本合同第二條第2款規定的,應向甲方承擔合同總額 %的違約金。
五、爭議解決
甲乙雙方履行本合同發生爭議的,由雙方協商解決,協商不成的,可以向人民法院提起訴訟。
六、本協議未盡事宜,雙方可以簽訂補充協議。
七、本協議一式2份,甲乙雙方各持一份,具有同等的法律效力。
八、本協議自甲乙雙方簽字之日起發生法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
看了樁基工程施工合同的人還看了:
1.工程打樁合同
2.樁基工程施工合同
3.樁基施工合同
樁基工程施工合同范本(2)




