小型施工合同_小型施工合同范本(2)
四、過程結算、工程款支付
1、結算方式：
(1)承包方式：包工包料
(2)計價方法： 按固定價格計價
(3)合同價款(大寫)：壹拾萬元整
(4)結算方法： 分期撥款
2、工程款支付：自合同簽訂之日起，2日內甲方撥付工程款的 % 即： 整，余款竣工驗收完成后 3 日內付清。
五、材料供應及設備管理
1、全部材料由承包方自行采購，經發包人認可后使用。
2、機械設備由承包方自備。
六、發包方責任
1、負責辦理有關建設手續。 無約定
2、審查承包方編制的施工方案，各種技術資料和工程預決算。 無約定
3、提供施工圖紙 套。
4、負責組織工程設計交底、圖紙會審。
5、發包人指派 同志為工地代表。 無約定
七、承包方的責任
1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理班子。
2、遵守發包方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度，接受發包方代表的指揮、檢查和監督。
3、本合同生效后 日內編制出施工方案，報發包方審核，并按施工方案組織施工。 無約定
4、做好施工原始記錄，按發包方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術資料，提供給發包人2套。 無約定
5、承包方指派 王躍民 同志為工地代表。
八、安全生產與文明施工
1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理，加強使用過程中的檢查，確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現場文明整潔。
3、承包方在施工中，應嚴格安全措施，嚴禁高空拋物。
4、承包方在施工中，如發生人身和設備事故，一切費用和善后問題的處理，均由承包方負責，并承擔因此給發包方造成的經濟損失。
九、其它
1、本合同雙方約定經簽字，蓋章后生效。
2、合同份數：
(1)本合同正本兩份，具有同等效力，由發包方、承包方分別保存一份。
(2)本合同副本 無 份(發包方執 ，承包方執 )。
十、補充條款
發包方(簽字蓋章)：
承包方(簽字蓋章)：
合同訂立日期： 年 月 日
小型施工合同范文篇三
發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家工商行政管理局和建設部頒發的《建筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》結合天津市有關規定經雙方協商一致，簽訂本合同(根據本公司施工特點修改版)
第一條 概況
1.1 承包內容：修建施工便道，占地補償及路基注漿。
1.2 承包方式：包工包料
1.3合同金額：
第二條 工程期限
2.1 全部工程開工、竣工日期：2013.5.5日開始，2013.6.4日前完成(若時間變更，以甲方正式通知乙方的時間為準，竣工時間相應提前或往后順延)
2.2全部竣工總日歷天數：30天
2.3 工期1天，乙方向甲方支付合同金額0.5%的人民幣違約金。
第三條 工程款支付
3.1 100%工程款
第四條 工程保修
4.1 保險金：
4.2 保修項目及保修期限
4.3保修期間，因施工質量問題，造成設備損害應全額賠償，甲方提出要求，乙方應在接到修理通知后小時內派人修理，否則甲方可委托其他單位和人員修理。保修期間所發生的費用由責任方承擔。
第五條 爭議，仲裁
5.1 甲乙雙方在合同執行過程中發生爭議，當事人應本著協商的原則解決，協商不成時，可按下列第①種方式解決：
①向天津市仲裁委員會申請仲裁
②向人民法院起訴
第六條 甲、乙方駐工地代表
6.1甲方駐工地代表
姓名：范學軍
職權：代表發包人對工程質量、工期、安全等進行全面的監督和管理。
6.2 乙方駐工地代表
姓名：張 哲
職權：代表承包人對工程質量、工期、施工單位、安全等進行全面的管理。
第七條 合同附件
7.1 技術文件和圖紙、商務報價文件、施工安全環保協議;現場人員安全勞保用品佩戴規定。
第八條 保守秘密
8.1 在合同有效期及本合同被解除或終止后，承包人不得直接或間接向第三人泄露、公開基于本合同獲悉的發包人的任何信息或將其用于本合同之外的目的。
8.2 未經發包人的許可不得復印發包人提供的任何資料，作為善良管理者，乙方使用技術信息時應當注意，除本協議目的以外，技術信息不得被乙方相關的雇員泄露、盜用，或者因其他任何原因向第三人公開。乙方雇員向第三人泄露技術信息或使用該信息時導致泄露的，乙方應當與其雇員承
8.3 工程施工完成后，承包人須向發包人返還發包人提供的所有資料或在發包人的監督下銷毀。
第九條 補充條款
9.1 有人員生命財產和機械設備辦理保險，費用含在合同總價中。
9.2 甲方負責提供安全的施工作業環境，辦理相關施工票證，提供作業電源，對乙方提供的材料進行驗收，甲方不能提供施工電源時，乙方自行解決，相關費用已包含在合同總價中。
9.3 乙方負責施工中相關全部內容：無條件更換，主要材料需提供材質證，按要求進行施工所有相關工作，施工結束提供行業要求的竣工報告;
9.4 如因承包人原因造成發包人的經濟損失，承包人必須按經濟損失價賠償給發包人。
9.5或施工進度達不到乙方的承諾且不能滿足甲方的進度要求，并且雖經發包人警告仍達不到要求時，甲方有權單方面采取措施接觸合同，由此而造成的一切后果均由乙方承擔。佩戴勞保用品。接受甲方環境安全部門的監督，違反規定者將受到教育和處罰，相關費用已經包含的施工費中。
第十條 合同份數及有效期
10.1 本合同一式
10.2 本合同自雙方簽訂之日起生效。
合同簽訂時間地點：
發包方(蓋章)
承包方(蓋章)：
年月日：
看了小型施工合同的人還看了：
1.小型施工合同
3.小型建筑施工合同
4.小型建筑合同書
小型施工合同_小型施工合同范本(2)
