建筑施工工程合同模板(2)
建筑施工工程合同模板
建筑施工工程合同范文三
發包方(建設單位)：
承包方(施工單位)：
按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規等規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程承包范圍：一棟加工車間、一棟倉庫進行水泥土攪拌樁地基加固處理，包工包料，(包括成空、噴灰、復噴復攪、成樁))按當地水泥市場價格：復合硅酸鹽水泥32.5，335.00元/噸
四、規格及工程量：水泥標號：32.5級。總樁數約1252棵，設計樁長6.5米(含樁頭)，樁徑500㎜，總進尺約10000米
五、工程造價：約29萬元
1、樁基施工單價(中標價)29.00元/米，大寫：(最終結算按實際工 程量計算，設計變更、工程簽證等一并進入結算)。
2、稅金另加0.99元/米
六、工程質量等級：合格。
七、施工工期：
本工程有效工期 25 天，暫定于自 年 月 日開工，
八、施工期間如遇下列情況，經發包方現場代表及監理方簽證后，工期順延：不能提供施工場地、水、電源，道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工;施工中停水、停電8小時;非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;人力不可抗拒的因素而延誤工期。
九、工程師職責
9.1發包方派駐的工程師
姓名： 職務：
職權：負責工程質量、進度、安全施工監督及協調有關單位、周邊群眾關系，報經建設單位負責人同意，審批現場簽證，參加分部工程驗收。
9.2監理單位委派的工程師
姓名： 職務：
發包方委托的職權：負責該工程的工期、質量及安全管理，在施工過程進行旁站、巡視等檢查及驗收。
十、雙方的主要責任
(一)、發包方的責任：
1、辦理正式工程和臨時設施范圍內的土地征用、租用，辦理施工許可證和占道許可證等。
2、負責開工前施工場地的“三通一平”工作，提供地下管網資料，處理管線、電纜、原有舊基礎等地下障礙物。
3、提供建筑物的坐標控制點和高程控制點。
4、組織有關單位對施工圖紙技術資料進行會審，按合同規定在開工前3天內提供設計圖紙2份，并在3天內將承包方上交的施工組織設計或施工方案進行審定交與承包方。
5、按協議條款的規定及時撥付工程款。
6、承擔本工程的樁基檢測費用為：
(二)、承包方責任
1、按雙方確定的分工范圍，做好材料的采購、供應和管理，并及時組織人力、物力及各種施工機械設備進入施工現場，做好施工前的各 種準備工作。
2、嚴格按照施工圖進行施工，確保工程質量，按合同約定的時間進行施工，確保按時竣工和移交。
3、按照國家有關規定提供竣工驗收資料，參加竣工驗收，辦理竣工結算。
4、在開工前 3 天內向發包方提交施工組織設計或施工方案。
5、做好建筑物的定位驗線工作，及時上報施工資料。
6、施工中嚴格按照國家有關安全操作規程施工，并保證安全文明施工。
十一、工程結算與工程款撥付
1、本工程竣工結算按中標價加簽證方式結算。變更簽證部分根據雙方現場設計變更簽證的工程量按照綜合單價計算。
2、工程款撥付：按照合同通用條款的要求，雙方簽定合同后分期付款：
(1)設備進場撥付至工程總價款的50%
(2)樁基檢測達到設計要求后10日內撥付全部工程款。
十二、工程質量和驗收標準
1、承包方嚴格按照施工圖及相關說明、國家現行建筑工程規范、規程和標準進行施工，并接受發包方派駐現場代表的監督。
2、竣工工程驗收，以國家現行《工程施工及驗收規范》、施工圖紙及說明、施工技術文件為依據。
3、工程竣工后，工程竣工質量經當地質量監督部門檢驗合格后，發包方須及時辦理驗收手續。
4、雙方對工程質量有爭議的，請東營港經濟開發區質量監督部門勘驗鑒定。
5、工程竣工驗收合格后發包方方可使用。
十三、工程保修期從開始強夯施工時至夯后基礎竣工驗收合格終止。
十四、違約責任
一、發包方責任
1、 -工程中途停建、緩建或由于設計變更及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失，同時賠償承包方為此造成的停工、窩工、返工、人員和機械設備調遷、材料的損失。
2、發包方未按合同規定撥付工程款，造成承包方的停工、窩工損失由發包方承擔。
3、工程竣工驗收合格并雙方結算完后，應按合同約定付清工程款，如不能按時付款時，每日向承包方償付拖欠工程款額萬分之五的違約金。
4、工程未經驗收，提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。
(二)、承包方責任
1、因施工造成的質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工，并賠償發包方為此而增加的工程費用。
2、工程未按合同規定工期竣工，每拖延一天，向發包方償付工程總造價萬分之五的逾期違約金。
十五、爭議的解決方式
如雙方就本合同在履行期間發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成時向東營市人民法院起訴。
十六、本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。
十七、本合同一式6份，其中發包方3份，承包方3份。
十八、補充條款
1、場地電源.變壓器必須按規定接到施工現場50米處
2、強夯施工前按施工方要求由發包方開挖排水溝并承擔費用。
3、由建設方定位放線(建設方.監理方.施工方)驗線核實.簽字方可施工。
4、工農關系由建設方處理并承擔費用。
5、《試夯》，如有設計圖紙變更，所造成強夯施工樁延誤，設備進出場費用由建設方承擔
6、設備進場前，先簽訂施工合同，設備進場時支付施工方工程總造價的50%的工程款。
本合同執行過程中如發生未盡事宜，雙方應及時協商解決，方協商一致的，簽定補充協議，補充協議為本合同的一部分，與本合同具有同等法律效力。
發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人：
年 月 日
委托代理人： 年 月 日
看了建筑施工工程合同的人還看了：