電力工程合同范本
電力工程合同范本
電力不足嚴重阻礙著國民經濟的發展。世界各國的經驗表明，電力生產的發展速度應高于其他部門的發展速度，才能促進國民經濟的協調發展，所以電力工業又被稱為國民經濟的“先行官”。那么電力工程合同怎么寫呢?以下是在學習啦小編為大家整理的電力工程合同范文，感謝您的欣賞。
電力工程合同范文一
建設單位(甲方)：湖南省泰山熱工材料裝備有限公司
施工單位(乙方)：望城縣高塘嶺鎮宏發電器設備安裝隊
第一條 承包工程范圍及內容
一、工程范圍：
安裝全新 500KVA 油浸式變壓器，及電力局的全部相關手續。
二、承包施工內容：
1、依據甲方指定位置，完成500KVA 油浸式變壓器、高壓電纜、高壓保護、防雷引下裝置、接地裝置安裝等工作內容。
2、完成供電相關手續辦理：(包括正式施工圖設計及報批)。
第二條 承包方式
總承包方式
第三條 工程質量與技術要求
一、工程質量：滿足設計要求，符合驗收規范，按國家質量評定標準，質量等級為優良。
二、技術要求：
1、乙方所采購的材料設備，必須為全新合格產品，必須提供出廠合格證，產品說明書和有關的技術參數，并通過供電局認可。
2、所有材料及設備必須作好接地設施，防腐處理，醒目的標識、標志。低壓元器件采用德力西或正泰或人民產品。
3、油浸式變壓器采用湖南通用變壓器廠，一臺高壓XGN12環網柜，低壓采用GGD：一臺多功能進線柜(1000A)、一臺補償柜(200KFα)、兩臺出線柜(600A)8個出線回路。
第四條 承包價格及竣工結算
依據承包范圍和施工內容(工程質量與技術要求)，合同總價確定為： 肆拾貳萬元整 全部包干。
上述合同總價包括：人工費、材料費、機械費、停工窩工費、報批報建費、利潤、稅金(普通發票)以及其他有關等全部工程費用，一次包干，不發生簽證，結算時不作任何調整。
第五條 工程款
付款方式：第一次預付工程款 20% ，第二次，設備安裝完畢付 30% ，驗收合格至送電后一次付清。
第六條 工期
工期 60 個工作日，自簽字蓋章合同生效之日起計算起60個工作日送電。
第七條 甲乙雙方的責任、權利和義務
一、甲方的責任、權利和義務：
1、對工程質量、進度、安全、文明施工、交工資料和施工中的技術問題進行監督和檢查。
2、不定期召開碰頭會議，了解、督促工程進度及相關問題，協助乙方排除施工中遇到的困難。
3、有權對乙方使用的材料品牌、設備型號、生產廠家提出質疑，乙方應如實告知。
4、按合同約定支付工程款。
5、組織有關人員進行竣工驗收。
二、乙方的責任、權利和義務：
1、與相關部門協調，完成用電設計方案及施工設計，并報主管部門批準。
2、接受甲方委托辦理相關供電手續，并免收服務費。
3、按時參加工程例會，執行工程例會的決議。不得以任何理由拖延工期。
4、按施工及驗收規范精心組織施工，保證工程質量，加快工程進度，接受甲方監督和檢查。
5、所有材料、設備須使用合格產品，并通過供電局認可后才能使用，否則，返工費自理，并接受工期延誤處罰。
6、施工過程中，發生工傷及安全事故，乙方自己承擔責任和費用。
7、組織供電部門及時進行交工驗收，并確保驗收合格。
8、因乙方工程存在質量問題，安全隱患或標識不清楚、醒目，造成他人安全事故的，責任自負，費用自擔。
9、供電方面其他需要乙方協調的事情乙方必須無條件協助。
第八條 保修
一、保修期限：壹年。從交工驗收之日起計算。
二、保修范圍：結算價款涵蓋的全部項目。
維修原則：乙方接到甲方通知4小時內上門維修，非乙方工程質量原因損壞，乙方只收取人工費，材料費，屬于施工質量或使用
材質不當，無償維修或更換，乙方接到通知4小時內不派人維修，甲方可另找其他專業人員維修，發生的各種費用由乙方承擔。
第九條 違約、處罰和爭議
一、違約：
甲乙雙方任何一方沒全面履行合同條款屬違約。違約給對方造成損失的，除按實賠償外，另外處以合同價10%的罰款，歸守約方所得。
甲乙雙方有任何一方無正當理由單方面終止合同的執行屬毀約，毀約給對方造成損失的，除按實賠償外，另外處以合同價25%罰款，歸守約方所得。
二、處罰：
1、乙方不得將該工程擅自轉包的，一經查實乙方將該工程擅自轉包，即按違約處理。
2、竣工驗收時，發現乙方使用的主付材料，設備其型號、規格、牌號、產地與甲方審定預算不符，根據實際情況，總結算總價下浮1-10%。
三、爭議：
甲乙雙方發生爭執時，友好協商解決，協商不成的，直接向甲方所在地人民法院起訴。
第十條 其他
未盡事宜，雙方協商解決，本合同一式四份，甲乙雙方各兩份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方代表： 乙方代表：
(蓋章) (蓋章)
年月日：
電力工程合同范文二
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及有關法律、法規、遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，乙方承攬甲方安裝工程，經雙方友好協商達成共識，簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱：星宿鄉龍山村2012年(二期)農村安全飲水工程電力部分
工程地點：星宿鄉龍山村陽箐組
二、施工方式：包工包料
三、工程質量及要求：
1、本工程質量必須達到供電部門優良工程標準
2、本工程中所需的材料、部件和設備，由乙方自行購買，但質量必須符合現行國家標準，如乙方所使用材料不符合電力部門要求，乙方承擔全部責任。
四、工程價款及支付方式
1、工程總價：玖萬肆仟圓整(￥94000.00元)
2、合同生效后，甲方一次性支付乙方陸萬元作為預付工程款，剩余叁萬肆仟元，等工程完工后，供電部門驗收合格后及通電后，一個月之內全部付清。
五、工程驗收
1、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向供電部門和甲方提供完整竣工資料，并組織驗收。
2、驗收不合格的部分，乙方應采取修理、更換等補救措施，所有一切相關費用由乙方全部負責。
3、本工程質保期為一年，自工程竣工驗收合格之日起計算。
六、工程安全責任
1、在施工過程中，乙方應進行安全施工教育，若發生一切安全事故，由乙方自行負責，與甲方無關。
七、本合同雙方簽字蓋手印后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方： 乙方：
在場人：
年月日：
電力工程合同范文三
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
因甲方在 工程施工中自有勞動力不足，需聘請乙方提供勞動力支持與服務。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，經甲乙雙方平等協商達成一致，同意簽訂本協議。
一、勞務協作性質：短期臨時用工。
二、勞務協作用途：僅限于 電力工程施工。
三、工作地點： (甲方指定的工作區域)。
四、工作內容：土石方開挖、變臺安裝、配電線路架設、材料轉運勞務協作以及其他輔助性工作。
五、協議有效期：
1、本協議有效期為日歷天，自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、如遇下列情況之一的，協議有效期可相應順延：
a、因甲方原因導致工程工期順延的;
b、因不可抗力導致工程工期延誤的;
六、現場代表
1、甲方委派的現場代表人為供電營業所(職務)。
2、乙方委派的現場代表人為 (姓名)， 身份證號：。
七、甲方的權利和義務
1、對違反甲方管理制度與紀律或不服從甲方工作安排的人員，甲方有權及時將其請離工作現場并中止其勞務協作關系。
2、甲方負責工作現場的停送電、安全監管和協調工作。
3、及時向乙方提交有關圖紙、資料文件，并在工作前進行必要的交底。
4、對乙方工作完成情況進行簽證和驗收。
5、按本合同約定的時間向乙方支付合同價款。
八、乙方的權利和義務
1、乙方必須為參加勞務協作的全體人員購買人身意外傷害保險。
2、乙方登高作業人員和技術工人必須具備相應資格證件和工作經驗。
3、乙方進入工作現場前，應對工作現場進行勘察，熟悉環境與場地。
4、乙方應加強現場工作人員的安全教育，嚴格按照《電力安全工作規程》做好安全措施，正確佩戴使用安全工器具和勞動防護用品，做好安全防護工作，并做好檢查記錄。
5、嚴格按照設計圖紙要求、施工安裝規范和技術交底的要求工作，確保工效和質量。
6、乙方應安全文明施工，不得對甲方和第三方造成人身和財產損失。
七、安全責任
1、因乙方原因在工作時間發生安全事故的，由乙方承擔全部經濟損失，并按國家相關規定對事故進行處理。
2、協議有效期內，乙方人員在非工作區域內發生一切安全責任事故由乙方負全部責任。
八、工作質量驗收及質保期
1、工作質量驗收依據：設計圖紙及國家驗收規范。
2、乙方在申請甲方對工作驗收前，應按甲方要求提供齊全的資料檔案。
3、質保期：自通過驗收之日起計算，質保期為一年。
九、合同金額及付款方式
1、協議價款： 元整(￥ )。
2、乙方在完成約定工作內容并通過甲方驗收后，甲方一次性支付95%的協議款，余款在質保期滿付清。
十、爭議解決方式
履行協議發生爭議的，由雙方協商解決。協商不成，雙方約定向興山縣人民法院提起訴訟。
十一、其他
本協議一式四份，甲乙雙方各執二份，自雙方簽章后生效。未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
甲方(章)：乙方(章)：
甲方代表： 乙方代表：
年月日：
看了電力工程合同的人還看了：
4.電力施工合同范本