監(jiān)控項目施工合同范本

監(jiān)控項目施工合同范本

　　項目的監(jiān)控范圍是全部的，不能是局部的范圍。對于監(jiān)控項目施工合同你又了解多少呢?以下是在學習啦小編為大家整理的監(jiān)控項目施工合同范文，感謝您的欣賞。

　　監(jiān)控項目施工合同范文一

　　(甲方)：

　　(乙方)：
依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其他有關法律，甲乙雙方本著平等自愿、互利有償和誠實信用的原則,經(jīng)過充分協(xié)商,達成一致意見特簽定本合同,以便雙方共同遵照執(zhí)行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍：經(jīng)甲乙雙方共同確認的方案圖、工程量清單等(詳見本合同附件)。

　　4、工程內(nèi)容：由乙方承攬甲方的 工程的全套服務,包括設計、施工、設備采購、安裝、調(diào)試及技術服務,維修保修、人員培訓等工作內(nèi)容。
5、建設期限：自乙方進場施工之日起，總工期 日。(具體入場施工時間根據(jù)工程總體進度由甲乙雙方協(xié)商決定。)

　　二、合同價款及支付方式

　　1、經(jīng)雙方共同確認工程范圍內(nèi)的合同包干總價為：￥ 元 ，人民幣大寫： (費用明細詳見合同附件 )。

　　2、付款方式：采取轉帳方式支付;待本工程安裝調(diào)試完畢經(jīng)驗收合格后 2 個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付合同結算價款的100%;甲方于2個工作日內(nèi)一次性付清。

　　三、工程變更及結算

　　1、乙方須嚴格按照雙方確認的方案圖、工程量清單履約。若在本合同執(zhí)行過程中，甲方根據(jù)現(xiàn)場實際情況需進行工程變更，乙方不得拒絕。

　　2、變更價款由雙方參照本合同價款定價原則及價格水平協(xié)商確定，結算時予以調(diào)整。

　　3、乙方應于本工程驗收合格后7天內(nèi)向甲方報送符合要求的工程結算資料;甲方應自收到合格的結算資料之日起7日內(nèi)完成審核。

　　四、工程驗收與保修服務

　　1、工程完工后2日內(nèi)，乙方以書面形式申請甲方組織相關人員對工程進行驗收;甲方應收到乙方書面通知后的 2 日內(nèi)組織驗收，甲方在上述期限內(nèi)未進行驗收的，視為驗收合格;甲方未驗收自行使用的，亦視為驗收合格，驗收日期以甲方投入使用當日為準;

　　2、驗收時，雙方均應派代表到場，驗收結束時應出具驗收報告，并由雙方代表簽字、加蓋合同專用章或者公章，驗收日期以雙方簽字蓋章當日為準。

　　3、自工程完工驗收合格交付使用之日起，乙方為本工程提供為期一年的免費維修及售后服務;本工程所有設備保修以廠家所提供質(zhì)保為準，且應符合國家現(xiàn)行相關質(zhì)保的規(guī)章制度標準。

　　4、以上設備、線路的免費維修及售后服務均指由產(chǎn)品自身質(zhì)量問題及非人為損壞的情況下，若有明顯人為損壞情況，售后中所產(chǎn)生的費用由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　5、免費保修期滿，雙方再另行商議簽訂維保合同事宜，乙方應負責對系統(tǒng)進行終身維護。

　　五、甲方責任

　　1、甲方現(xiàn)場代表，指導乙方工作，并負責協(xié)調(diào)乙方與各部門關系的處理。

　　2、在合同簽訂之后甲方應及時安排現(xiàn)場，并盡快協(xié)助乙方辦理臨時用水、用電。

　　3、甲方應及時辦理變更簽證手續(xù)，按約支付。

　　6、乙方指定 (聯(lián)系電話： )為本工程現(xiàn)場代表，具體負責現(xiàn)場施工和工程協(xié)調(diào)事宜。

　　7、工程竣工后乙方負責對甲方指定人員進行相應系統(tǒng)的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。

　　六、違約責任

　　1、甲方未盡約定協(xié)助義務造成乙方不能按合同約定履行的，由甲方承擔相應的責任。

　　2、任何一方若有違反本合同之約定的條款，給另一方造成經(jīng)濟損失的，違約方應承擔受損方的經(jīng)濟損失。

　　3、甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力，而確實不能全部或部分履行合同，應在不可抗力發(fā)生后的3日內(nèi)向對方通報不能履行或不完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　七、爭議及解決方法

　　1、在合同履行中而引起的一切爭議，甲乙雙方應首先通過友好協(xié)商解決，協(xié)商后仍不能達成協(xié)議時，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟;

　　2、在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續(xù)履行;

　　3、本合同按照國家有關法律法規(guī)進行解釋。

　　八、合同的生效及變更與終止

　　1、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同生效日期以最后一個簽字蓋章日為準。

　　2、合同一經(jīng)生效，任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止，須經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面的補充協(xié)議，方可有效。

　　九、其他

　　1、 本合同之所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力;

　　2、在履行本合同過程中，所有經(jīng)甲乙雙方簽署確認的書面文件，即成為本合同有效組成部分，其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起;

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方代表人： 乙方代表人：

　　(公章) (公章)

　　日期： 年 月 日

　　年 月 日 日期：

　　監(jiān)控項目施工合同范文二

　　甲方:

　　乙方: (以下簡稱乙方)
承擔閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)工程。為明確甲、乙雙方的權利、義務和經(jīng)濟責任，本著平等互利、 等價有償?shù)脑瓌t，經(jīng)過認真協(xié)商達成本協(xié)議。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱: 閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)

　　2、工程地點:

　　3、工程內(nèi)容: 閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)安裝調(diào)試

　　4、合同簽訂地：

　　二、雙方的責任和義務

　　1、甲方負責提供整個工程的工程圖紙、樓層施工用電、用水;并提供施工現(xiàn)場專 用的有安全防范措施的倉庫，以保證乙方能如期完成工程工期。并承擔以下義務： 1按時對工程、施工及工程進度實施監(jiān)控和驗收。 2按時支付工程進度款。 ○

　　2、乙方應按合同規(guī)定的時間及時提供工程所需的設備材料，在保證工程質(zhì)量和工 程進度的前提下，完成設備的集成和安裝調(diào)試工作。

　　三、工程的時間和進度

　　1、工期為自開工之日起至驗收完畢，共 10 日。

　　2、如遇下列情況，乙方可順延工期：

　　1 施工現(xiàn)場電源未接通，或障礙物未清除，影響施工; ○

　　2 因甲方簽約時未曾說明的施工限制而影響進度; ○

　　3 甲方對雙方簽約認可的設計、配臵提出改動而影響工程進度; ○

　　4 在安裝調(diào)試中停電 3 小時以上或連續(xù)間歇性停電 2 天以上; ○

　　5 因甲方?jīng)Q策不及時而影響工程進度; ○

　　6 因甲方未按合同規(guī)定支付乙方有關款項而影響工程進度; ○

　　7 因不可抗力而延誤工期。 ○

　　3、工程中甲方對監(jiān)控點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯(lián)系單。

　　4、在實際施工過程中，根據(jù)具體情況，甲乙雙方友好協(xié)商解決。

　　四、人力不可抗拒因素

　　如因戰(zhàn)爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其他經(jīng)甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。

　　五、工程及工程量的變更

　　1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，必須向乙方出具工程聯(lián)系單，確認 修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯(lián)系單，乙方 有權利要求甲方按照原設計方案施工。

　　2、由于乙方因設備停產(chǎn)、施工現(xiàn)場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必 須向甲方出具工程聯(lián)系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。 如乙方不出具工程聯(lián)系單，甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。

　　六、工程驗收

　　1、甲方有權要求驗收工程的部分或全部乙方所供設備，乙方應協(xié)助甲方的驗收。

　　2、甲方按附件(監(jiān)控系統(tǒng)工程預算清單)的設備配臵驗收乙方提供的設備，整體 工程驗收遵從附件(監(jiān)控系統(tǒng)工程預算清單)商定之標準。

　　3、甲方在收到乙方系統(tǒng)安裝調(diào)試完畢或工程完工通知之日起 2 日內(nèi)完成系統(tǒng)的 驗收。在此期間內(nèi)，如甲方?jīng)]有異議，應即時簽署工程驗收合格證書，如甲方屆時 未提出書面異議，也未簽署驗收合格證書，則視為驗收合格;如甲方提出書面異議， 甲乙雙方應在3日內(nèi)達成處理意見。

　　4、甲方收到乙方驗收工程通知之日起 5 日內(nèi)不驗收，視為驗收合格。

　　5、有關驗收的一切費用由甲方負擔。

　　6、工程驗收合格后，由雙方人員簽字，甲方方可使用。

　　七、工程質(zhì)量與售后服務

　　1、工程的設計、設備供應、施工及工程質(zhì)量遵從雙方共同商定之標準。

　　2、乙方負責對甲方的操作和維護人員安排一次集中培訓，幫助他們學會系統(tǒng)的操 作和日常維護。

　　3、乙方對工程實行 1 年保修，負責更換或/和修復有質(zhì)量問題的設備，但不承 擔因天災、人為操作及其他非產(chǎn)品工程本身質(zhì)量問題而引起的設備損壞責任。對保 修期后的系統(tǒng)故障或損害，公司提供有償維修服務，并在設備修理期間盡量為客戶 提供暫用替換設備，以減少甲方系統(tǒng)的停運時間。

　　4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有設備之安裝及操作手冊一套。

　　八、工程造價

　　監(jiān)控設備金額為：27581元(人民幣：貳萬柒仟伍佰捌拾壹元整)

　　安裝調(diào)試費金額為：1654.86元(人民幣：壹仟陸佰伍拾肆元捌角陸分整)

　　工程總造價為：29235.86元(人民幣：貳萬玖仟貳佰叁十伍元捌角陸分整)

　　九、工程付款方式

　　1、本合同簽訂之日起 3 日內(nèi)，甲方支付乙方工程總造價 30 %的預付款，作為定金及購臵相關工具和設備。

　　2、工程施工到攝像機安裝時約工程量的50%后 2 日內(nèi)，甲方向乙方支付工程總造 價30%的工程進度款。

　　3、工程驗收合格之日起 3 日內(nèi)，甲方向乙方付清剩余40%的工程款項。
十、違約責任

　　1、甲乙雙方若一方發(fā)生違約情況，則違約方應按國家經(jīng)濟合同法有關條款對另一 方進行賠償。

　　2、因乙方原因導致工期延誤，由乙方償付逾期違約金。

　　3、如甲方未能按照合同條款九按工程進度向乙方支付工程款，甲方須另加應付款 項的千分之一/每天的逾期違約金作為乙方的補償;乙方并有權利暫停工程的施工， 待甲方向乙方支付相應的工程款和逾期違約金后恢復施工，乙方不承擔由此引起的 工期延期責任。甲方已付金額不足乙方所供設備款時，乙方有權收回所供設備，并 由甲方賠償乙方由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。