礦山開采勞務承包合同范本(3)
礦山開采勞務承包合同范本
五、工程價款結算方式：
(一)工程量確認
1、乙方產量達到合同約定的甲方應付款方量后，即可向甲方報送相關《工程計量依據》，甲方在收到《工程計量依據》后，雙方對其復測，且兩日內予以確認。同時，甲方根據合同約定單價填報《計量支付表》(一式兩份，雙方簽字確認后甲乙雙方各存一份)，經乙方審定后作為當次基本結算依據(已經確定不再開挖作業(yè)的施工斷面，甲方應及時組織雙方對其予以確認，計量計價)。
2、最終采礦總造價，以甲乙雙方確認的土石方爆破、開挖、剝離、礦石開采工程總量乘以約定單價的總和為準。
(二)工程(進度)款支付
1、乙方在完成壹萬立方米以上土石方后，預留壹萬立方米作為安全生產、履約保證料。其余部份，每滿壹萬立方米甲方應及時審定計量依據，貳個工作日內實時支付工程勞務款(甲方審核計量依據不得超過兩個工作日)。
2、工程款采用銀行轉賬方式支付，乙方指定收款人：由王建和李文建兩人簽收工程款，由兩人指定賬戶打款，如有單方領款，不予準允，否則由甲方承擔責任，賠償損失。
六、礦石開采施工進度：
1、乙方根據本項目的總體要求和采礦實際情況，制定相應的《工程勞務施工組織方案》和采礦總進度的年、季、月綜合生產勞務進度計劃。嚴格按照規(guī)范的安全生產措施方案組織勞務施工。
2、如因乙方無故造成連續(xù)上衛(wèi)天不能正常施工，甲方有權責令乙方退場，并終止本協(xié)議。
七、甲方的權利和義務：
1、有權對乙方在勞務施工作業(yè)過程中的安全、質量、進度進行監(jiān)督和檢查。對不符合要求的施工作業(yè)行為提出相應整改意見。對違章行為有權要求其限期整改或停工整頓。停工整頓期間工期適當順延。
2、負責辦理施工現(xiàn)場所需的相應證件、批件;協(xié)調周邊作業(yè)環(huán)境、排除外圍干擾、為乙方創(chuàng)造良好勞務施工作業(yè)環(huán)境。
3、如因甲方原因造成乙方施工機械誤工，由甲方賠償乙方機械臺班、機上人工損失費。機械臺班按每天2000.00元/臺、轉運的車輛1000.00元/輛，人工費按每人300.00元/天計算。工期相應順延。
4、協(xié)助乙方油料供應，火工材料由甲方供應，以油料每噸人民幣：汽油元、柴油噸人民幣壹萬伍仟元為現(xiàn)行基價，超出基價10%以上部分由甲方補貼差價。
八、乙方的權利和義務：
l、作業(yè)人員必須具備1—2人持證上崗，并具有與本采礦施工作業(yè)相應的管理人員、管理機構和管理帶制度。
2、服從甲方代表、現(xiàn)場管理人員的合理指揮和調度;嚴格按照甲方安全、質量和進度要求施工。施工中嚴格按照相應的《施工規(guī)范》《操作規(guī)程》施工作業(yè)。做到安全生產、施工保護環(huán)境。
3、乙方必須確保本采礦施工在約定的期限內完成相應的各項施工工作，如因乙方原因造成工期延誤，甲方將追究乙方工期延誤給甲方造成的損失。因甲方強制違章要求施工，造成損失的由甲方負責。
4、在施工現(xiàn)場設立辦公機構，建立健全相應的管理體系和管理制度。
5、所有現(xiàn)場施工作業(yè)人員必須執(zhí)證上崗，規(guī)范作業(yè)。
6、認真做好與本采礦施工相關的作業(yè)進度計劃、機械設備的調度和安排。自行承擔盲目作業(yè)和使用機械設備造成的人員、機械設備的窩工、停工損失。
7、配合甲方做好安全、技術、測量、計量、技術檔案資料等工作。
8、乙方因自身責任造成的安全事故，均由乙方承擔相應的法律責任。
9、對進入現(xiàn)場的所有機械設備和人員實行保險并承擔相應的費用。
10、嚴格按甲方的要求規(guī)范施工，其采礦剝離比例超過10：1，乙方需立即停工并通知甲方現(xiàn)場代表，雙方確定后方能重新旋工，以此杜絕亂采濫挖現(xiàn)象。
11、如甲方不能按約定支付乙方采礦(進度)款，按每口10%向乙方償付滯納金，延期支付不得超過10個工作口。超過10個工作日乙方有權停工，造成的損失由甲方承擔，乙方有權將其開采的礦石自行銷售抵扣工程款。
12、施工過程中應特別注重施工區(qū)域周邊(紅線以外)的青苗(樹木)的保護和森林防火。如因此造成青苗(樹木)賠償及糾紛、森林火災等由施工方自行承擔一切經濟損失和法律責任。由甲方指定植被清理工作，由甲方現(xiàn)場簽證計量、計價。
13、甲方因采礦施工需要，調用乙方機械設備，乙方應無條件支持和配合，產生的費用按實際計算，在支付進度款時甲方向乙方支付所使用機械設備的計時或計件費用，雙方簽證為準。
14、保證施工現(xiàn)場車輛的正常通行。
15、簽收甲方提交書面文件、資料，需要書面回復的，按規(guī)定及時進行回復。
16、杜絕和控制與采礦項目無關的社會閑雜人員、不法分子進入施工現(xiàn)場;禁止打架斗毆;禁止持有槍支彈藥和管制刀具。凡出現(xiàn)上述情況的，一經查實，除國家公安等執(zhí)法機關按法律法規(guī)予以追案外，甲方有權對乙方上述行為處以人民幣壹至伍仟的罰款。罰款將在乙方保證金或工程款中直接扣除，無需乙方同意。
九、合同履約保證：
甲乙雙方合同簽訂后，乙方首次開工累計產量達到壹萬立方米甲方暫不結算工程款，該款作為乙方安全生產、履約保證金。甲方在合同終止前最末兩次支付工程款時，分批次等額全部退還乙方該履約保證金。同時，雙方簽訂合同后，甲方不得以任何形式再次將本合同所屬的工程項目的勞務分包給除乙方以外的第三方。
十、違約責任：
l、本《礦山開采施工勞務承包合同》一旦生效，應認真履行，雙方均不得違約，如有違約行為，違約方向履約方支付工程總價3%的違約金。
2、由于不可抗力(自然災害、戰(zhàn)爭)造成的停工、停產損失，工期相應順延。
3、如因甲方原因造成的停工、停產給乙方造成損失的，甲方按相應條款予以賠償。
十一、其他約定：
l、本采礦項目實行甲方監(jiān)管制全程對該項目行使相應的權利和義務。有權簽發(fā)相關的文件、資料。
2、乙方施工所用機械、設備應能滿足該項目施工進度需要。
3、根據采礦項目的特點和實際情況要求：乙方必須采用 以上的挖掘機;雙橋以上的載重汽車：
4、甲方根據乙方施工進度情況，就乙方設備配置提出改進的要求，乙方應及時改進。
5、甲方工程師對違反相關安全規(guī)程的施工作業(yè)有權予以伍仟元以下罰款的處罰。《罰款通知單》直接報送甲方財務，罰款金額甲方工程進度款中劃扣。
6、本合同編號僅指檔案編號，與現(xiàn)場施工區(qū)、段無關。現(xiàn)場施工區(qū)、段以甲方現(xiàn)場指定指揮部指定區(qū)、段為準。
十二、合同附件：
本合同末盡事宜，由甲、乙雙方共同協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議或協(xié)議附件予以確認。補充協(xié)議和協(xié)議附件與本合同具有同等法律效力。
十三、合同爭議解決辦法：
甲、乙雙方未盡事宜發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的可向有管轄權的人民法院提起訴訟解決。
十四、附則：
本合同經雙方簽章立即生效。雙方必須按合同條款履行實施，如一方未能履行合同約定視為違約。
甲方(簽章)： 聯(lián) 系 人： 電 話： 身份證編碼： 時間：2015年
乙方(簽章)： 電 話：
李XX身份證號碼： 王X聯(lián)系電話：王X身份證號碼： 簽約地點： 時間：2015年月
看過礦山開采勞務承包合同的人還看了：
2.礦山開采施工合同
10.鋼結構勞務承包合同