最新的項目承包合同范本3篇
項目承包合同中承包者對工程項目的質量、工期、造價等向業主負責，可依法將所承包工程中的部分工作發包給具有相應資質的分包企業，分包企業按照分包合同的約定對總承包企業負責。那么項目承包合同怎么寫呢?一般要包括什么條款?不了解的話，以下是小編今天為大家精心準備的項目承包合同范本。內容僅供參考，歡迎閱讀!
最新的項目承包合同范本1
甲方： (以下簡稱甲方) 地址：
乙方： (以下簡稱乙方)
住址：
居民身份證號：
擔保方： (以下簡稱丙方) 甲方為提高企業經濟效益，降低企業風險，茲決定，實行企業承包經營，乙方自愿承包經營甲方下屬的佛山市永力泰車軸有限公司懸掛分廠廠房鋼結構工程，雙方本著誠實信用、公平合理的原則，經協商一致，訂立本合同。
一、承包形式
本承包形式為：按實際施工總產值比例上繳，效益考核獎勵。
二、承包范圍
遵從甲方總部與業主(建設方)簽訂的編號為LTXC-001《建設工程施工合同》的所有內容(合同見附件)，合同總價1920萬元。
三、承包期限
本合同的承包期自本項目工程的開工之日起至本項目合同內容全部履行完畢且回訪保修結束、結算完畢止。
四、主要承包指標與上繳
(一)保證無重大人員傷亡事故，杜絕重大質量事故和其他重大安全事故，如發生重大安全及質量事故，甲方協助乙方負責處理，所有經濟責任由乙方承擔。
(二)保證各種消耗指標不超過預算定額指標。
(三)承包金按工程結算總價2.6%上繳甲方(含企業所得稅)，每次從建設方工程款進甲方賬戶時按比例扣除。
(四)乙方需向甲方每月支付建造師費4000元，此費用每次從建設方工程款進甲方賬戶時按月數扣除。
五、乙方酬薪
(一)乙方和項目管理人員工資從建設方工程款進甲方賬戶時由乙方按時發放。
(二)乙方所得報酬的應繳個人所得稅，由乙方按國家規定繳納。
六、雙方的權利和義務
(一)甲方的權利和義務
1、有權對乙方的經營活動實施全面的監督、檢查、審計。
2、乙方委派副經理、財務人員及其他重要崗位人員，所委派人員的工資、社保、差旅費、福利、獎金等薪酬按公司規定統一發放。
3、有權按約收取承包金，行使合同約定的其他權利。
4、當乙方有不繳承包金、經營不善造成虧損、不遵守甲方規章制度、不履行合同條款等行為時，甲方有權單方終止合同。
5、有義務向乙方提供必要的經營手續。
(二)乙方的權利和義務
1、有權在甲方總公司與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》范圍內指揮生產經營活動。
2、有權根據本合同約定和甲方財務制度，在確保不虧損的情況下，審批承包工程項目的正常財務開支。
3、有權制定工程技術措施方案，但重大技術方案應報甲方審核批準后實施。
4、享有材料物資采購決策權，但不得暗箱操作，更不得與材料商串通太高材料價格或者購進劣質材料。
5、有義務遵守甲方的各項企業規章制度，服從甲方管理，維護甲方的聲譽和財產利益。
6、必須將建設單位撥付的工程款及時匯至甲方賬戶，接受甲方的財務監管。不得從業務關系單位付取現金不入賬，不得將工程款擅自以個人名義存入銀行或轉入其他單位，不得以權謀私將與其他項目部無關的費用在所承包的項目部列支，否則按職務侵占或挪用單位資金論處。
7、嚴格執行甲方的《財務管理制度》，建立健全賬冊，確保原始單據的真實性，所有財務檔案資料必須交由甲方存檔。
8、禁止以甲方或承包工程項目部的名義向外單位或個人借款。
9、負責承包期內債權債務的清收清償，如因債權人索債而使甲方為乙方承擔債務的，乙方應向甲方承擔清償責任，如引起訴訟，導致相關部門來查封、凍結、劃撥甲方賬戶和資產的，乙方處全額償還被劃撥資金外，還要按年息13.5%承擔被劃撥日至還款日期間和凍結期的資金利息，另外每發生一起，乙方需向甲方給付5萬元的名譽損失費。
10、乙方必須依法經營，不得行賄受賄，轉包。如出現上述情況，一切經濟和法律責任由乙方承擔
11、乙方承擔對建設單位工程款的收回則責任，追索外欠工程款時必須以甲方的名義對外主張權利，不得以自己的名義或項目部的名義對外主張權利，如因建設單位拖欠工程款，乙方不得起訴甲方，要求甲方承擔責任，否則，乙方向甲方支付起訴額1.5倍的違約金。乙方對外行使追索權時，甲方應提供手續上的方便，追款費用用乙方負擔。
12、乙方履行甲方和建設單位簽訂的合同全部條款，承擔由于本工程引起的拖欠民工工資、拖欠工程材料款、安全事故、工期拖延、工程
質量事故賠償等一切經濟和法律責任。如由此引起的群體性事件，嚴重影響甲方聲譽，導致甲方先行墊付上列款項的，乙方對此墊付款應無條件予以認可，并從墊付款發生之日起向甲方支付年13.5%的利息。且每發生一起農民工來甲方討薪的，乙方賠償甲方5萬元人民幣的名譽損失費。
13、工程款專款專用，不得從甲方打入個人賬戶，采購材料款憑材料采購合同、發票和收料單、由甲方直接打給供應商，農民工工資由甲方監督發放。
七、違約責任
(一)乙方違反本合同約定，私刻公章、偽造營業執照、資質證書、建造師證件等，一經發現，每次每本支付違約金5萬元;情節嚴重涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任。
(二)乙方違反本合同約定，以項目部名義對外提供擔保，向外單位或個人借款，除承擔對甲方造成經濟損失的賠償責任外，另按對外擔保、借款金額的20%支付違約金。
(三)乙方違反本合同約定，在工程款逾期時乙方應積極的態度行使追索權，如甲方直接對外行使追索權時，乙方應積極配合。
八、其他事項
(一)當事人雙方一致認為本合同是民事法律關系為主的多種法律關系并存的綜合性合同。
(二)本合同不改變項目部的經濟性質及隸屬關系。
(三)本合同履行中乙方實施了挪用、侵占單位資金等行為若涉嫌犯罪，仍應依法追究刑事責任，即本合同約定的承包形式不影響對乙方本人刑事責任的追究。
(四) 自愿為乙方履行本合同提供連帶責任保證擔保，
保證責任期為二年。
九、解決爭議的方式
(一)本合同履行工程中爭議，雙方應盡量協商解決。
(二)協商不成的，應根據不同的法律關系選擇以下方式解決：
1、屬于承包上繳、違約賠償、違約金給付、損害賠償、財物返還等方面的爭議，向甲方總部所在地人民法院起訴。
2、屬于勞動關系工資爭議、勞動保險爭議等方面的爭議，向甲方總部所在地勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
3、屬于涉嫌犯罪的，移送司法機關依法處理。
本合同未盡事宜，雙方協商可簽訂補充合同。
本合同一式叁份，甲方執存兩份，乙方執存一份;甲、乙雙方當事人簽名(蓋章)后生效。
甲方(蓋章)： (簽字)：
分公司負責人(簽字 ) 擔保方(簽字、蓋章)：
20_年 月 日簽訂
最新的項目承包合同范本2
發包人(甲方)：
承包人(乙方)：
為強化公司管理，提高經濟效益，公司決定上灣煤礦項目部實行承包經營，本著公司和承包人共同羸利的原則，經雙方協商，制定如下協議，以資雙方共同遵守。
一、承包標的
甲方與神東公司上灣煤礦簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議等文件的所有責、權、利。
二、承包方式：
乙方以包工、包料、包安全、包質量、包項目債權債務、包違約責任、包項目盈虧的方式向甲方進行總承包。
三、承包期限
承包期限為一年，自本合同簽訂之日起至 年 月 日。
四、承包費、支付時間、方式。
年承包費(包括工資)為18萬元，分12個月支付完畢，每月支付月承包費的50%。
五、承包管理
鑒于建設工程的特殊性，為防范甲乙雙方在施工期間出現經營風險，達到甲乙雙方承包雙羸的經營目的，甲方有權對乙方承包的項目進行管理，乙方有權在甲方的管理下自主經營。勞保用品、施工設備
六、人員管理
甲方負責委派項目經理1名，乙方負責外聘隊長1人、焊工4人、力工10個、廚師1人，乙方外聘人員不得少于15人，人員工資由甲方負責發放。外聘人員的體檢、食宿、安全均由乙方負責。
七、項目部經營管理
1、乙方完成公司下達的任務工完料盡，無一例安全事故，公司進行一次性結算，并獎勵2萬元。
2、乙方有用人自主權，但不得克扣工人工資。
3、乙方所產生的材料款等費用由其承擔。
4、乙方雇傭人員在施工過程中出現意外傷亡事故，由此造成的經濟損失由乙方承擔。
5、因訴訟，法院判決由甲方為項目部承擔民事責任，給甲方造成經濟損失，甲方有權向乙方追償，也可以從承包費中扣除。
八、工程質量
1、乙方應完全按照施工合同約定的施工進度施工，達到合同質量要求，在施工過程中不偷工減料，違反施工方案施工。
2、甲方有權檢查施工質量，發現有質量問題的工程甲方有權要求乙方改正。
九、合同解除
乙方有下列情形之一的，公司有權解除合同，并安排其他項目部接管。
1、 給公司造成重大經濟損失的。
2、 項目部內部管理混亂，有可能給公司造成重大損失的。
3、 不接受公司管理和批評，拒不改正的。
4、 嚴重損害公司商業信譽的
十、合同終止
1、 合同到期的。
2、 雙方協商一致終止承包合同的。
十一、違約責任
在承包期內乙方無故單方解除合同，違反本合同承包管理、人員管理、工程質量、項目部經營管理、合同解除情形的，應向甲方支付違約金。違約金以尚未支付的承包費計付
十二、本合同一式2份，雙方各執1份。
十三、本合同簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
最新的項目承包合同范本3
發包方：________建筑安裝工程公司
承包方：____________1#施工項目部
包保方：____________(集團)公司
為充分調動施工項目部全體職工的自主性、能動性，最大限度地提高工作效率，確保綠洲1#樓工程項目按預期的目標完成，經三方協商特制定如下責任承包協議：
一、承(發)包范圍、內容及各項指標：
(一)、基本概況
1、工程概況：本工程位于________，為地上26層，地下兩層框架剪力墻結構住宅樓;
2、承(發)包內容：①按施工圖要求的全部建安工程及配套工程;②主體內、外裝修為室內毛墻、毛地，室外水泥抹面涂刷涂料，部分外墻貼蘑菇石;
(二)、技術、經濟指標：
1、質量指標：一次性驗收合格率100%;
2、安全指標：重傷以上事故為0，(按國家有關政策、規定執行);
3、成本費用指標：1)按工程預值97%控制成本;2)工程用料按綜合預算量的97%控制;3)周轉材料、機械設備按工期以租賃形式核定。
4、現場管理：達到文明施工要求;
5、工程進度：有效工期26個月
1)、_年10月底前打樁完，_年底筏板基礎完;
2)、_年底主體驗收完;
3)、_年6月底前內、外裝修及安裝工程完工，_年8月底前具備交鑰匙條件
4)、整個小區在_年5月底前全部交付使用;
二、承(發)包方式及條件：
(一)、承包方式：
1、施工隊由承(發)包方共同協商確定，原則上采取清包工的方式;
2、建安材料、周轉材料、機具設備按預算和施工組織方案由發包方供應;
3、在責任范圍內，以工資費用包干的形式進行責任承包，每月按公司工資標準，按項目部實際人數發工資;
(二)、承包條件：
1、配備必要的施工管理人員，共十七人，具體配備：
主承包人(兼項目經理) 1人
總工長或技術負責人 1人
鋼筋工長(兼安全員) 1人
木工工長(兼安全員) 1人
管道安裝工長 1人
電氣安裝工長 1人
混凝土工長 1人
技術員(兼資料員) 1人
技術員(兼預算員) 1人
質檢員 1人
庫管員 1人
材料核算員 1人
門 衛 2人
巡 夜 工 2人
廚 房 1人
以上人員按標準計發工資，每月共________元，工程到交付使用共______萬元，由項目包干使用;
2、承包人有權調劑項目管理人員的工作內容，可以加班、加點、兼職的方式實現減員增效，可用所減人員的一半的工資額按月先給有關人員補助，工程完工后結清。但庫管員、材料核算員、門衛、巡夜工不得兼職或被取代。對不服從分配、不認真工作的職工如理由充分可將有關人員退回公司，另行安排;
3、包工隊工程費按進度付至60%~70%，其余辦理竣工驗收結算后付款;
4、業務招待費_____萬元，包括全部對外接待和信息咨詢費(含質檢站)按時間均衡使用;
5、創建安全文明工地費和文明施工措施費用以實結算。
三、風險抵押、獎懲條件：
(一)、風險抵押：
1、協議生效時，承包方交納風險金抵押_____萬元;
2、承包期滿或項目告竣后，按協議條款考核，余額退回。
(二)、獎勵條件：
1、完成承包指標，按階段結算浮動工資;
2、除個人浮動工資外，其余提成或獎勵可自主分配，但承包人(或主承人)不得超出盈余積累部分的60%，其余部分造表分配，報公司財務。
3、工程材料節約獎勵：按預算量的97%控制，節約部分按20%提成，主體工程完工，結算主體工程材料的節約部分，工程具備交工條件，結算裝修、安裝工程的材料節約部分;
甲方：乙方：日期：
最新的項目承包合同范本3篇相關文章：